搜索
桩基工程施工合同书甲方：乙方：年月日合同书甲方：商丘名筑置业有限公司乙方：河南省建设基础工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条工程名称：民权东郡国际广场项目桩基工程第二条工程地点：民权庄周大道于江山大道交叉口东北角第三条承包范围：PHC400-95-AB管桩桩基工程施工。第四条工程总量：按实际施工的数量计算第五条工程价款：每米单价为112元，（含一切有关费用及税收）实际施工压入地面下的数量×工程单价=工程总价款。第六条承包方式：包工包料，含电费、税金（税票必须为建筑税票）。如果需要招投标，招投标的公司要随主体总承包公司，但管理费按1%扣除。第七条施工日期：2016年1月8日至2016年3月8日开竣工日期以开工报告为主，有效工期50天，如停电、停水、待料（甲方供材料）设计图纸变更或属甲方测量定位有误以及遇地上、地下障碍物、场地陷机、工程款不能按期拨付和不可抗力原因，工期相应顺延。第八条：甲、乙双方的责任﹙一﹚甲方的责任1、甲方办妥工程和临时设施施工范围内的土地征用手续，工程建设项目的相关手续。2、做好施工现场的“三通一平”工作，符合桩基施工的作业条件，保证乙方顺利进场，水源、电源应通至双方商定地点，修通至施工地点的厂区道路，平整好施工现场以及处理四邻关系。3、合同签订后三日内，向乙方提供设计图纸原件2份，总平面图原件1份；地质报告1份；施工完成后提供桩基检测报告1份。4、开工前三天将场地建筑的坐标。水准点以及场地基准标高提交乙方，并与现场交验。甲方负责清除地下障碍物及地下管线，达到施工要求。5、甲方派驻工地代表宋晓峰，解决办理。﹙1﹚每天的打桩施工记录签证。﹙2﹚因甲方原因造成的停工、误工签证。﹙3﹚协调和相关单位的关系，以及处理一切施工中的其他事宜。﹙4﹚按合同规定及时办理乙方工程款确认及协助乙方办理工程款支付手续。（二）乙方的责任1、组织施工人员按工期要求进场，开工前3天内编制施工方案，做好各项施工前准备工作；组织人员、设备按期进场。2、做好施工界区内的用水、用电和临时设施的搭设工作。3、按照甲方提供的坐标点、水准点进行复核放线及确定桩位工作。4、严格按照施工图纸及国家施工验收规范组织施工，做好施工日志，及时填写压桩记录，并及时办理签证手续，确保工程质量，按合同规定的日期完成施工任务。5、按有关规定做好桩基施工技术资料工作，必须资料完善合格。6、乙方派驻工地代表，负责联系解决施工中有关事宜。7、因乙方原因造成停工、工期延误或工程验收不合格造成的损失由乙方承担8、如甲方要求乙方配合检测单位做静载试验，如乙方能配合，按每根桩0收费。第九条：付款办法待设备进场安装完成后；待工程进行每栋搂的桩基施工时付每栋楼桩基的80％，工程完工后，资料合格，正式发票开据后，付到总工程款的95％.验收合格后10日内付清全部工程款。第十条：工程质量及验收标准1.施工单位必须按图纸说明和操作规程施工，工程质量达到合格，按现行施工验收规范(JGJ94-2008)验收标准进行验收。由于施工方产生的质量问题，由乙方负全责。2.工程验收时，根据施工规范对验收的分部分项工程技术资料及实际质量，并对该工程评定质量等级。3.工程未经验收，甲方擅自动用或提前使用，自甲方动用之日起为竣工日期，由此发生的安全、质量责任问题及经济损失有甲方承担。第十一条：工程变更1.施工过程中，甲方不得随意变更施工图纸及说明，如需变更须提前2日以书面告知乙方，并在告知之日起2日内，取得设计单位同意后，出具变更通知书，该变更通知书为施工结算及验收依据。如因地质情况桩长发生改变，需经甲及监理共同确认后办理签证手续，方可施工第十二条：停工、窝工损失处理办法1、乙方进场后，由于甲方原因造成的返工、停工、窝工等损失，由甲方应付给乙方每天2000元损失费，并相应顺延工期。2、有不可抗力造成的损失，甲乙双方都不承担责任。由乙方原因产生的损失，由乙方负责。第十三条：违约责任（一）甲方的责任1、桩机施工完成15日内，甲方应及时安排检测单位进行试桩，如不安排测桩应视为全部合格，按约定的时间拨付工程款。2、甲方应采用合理的土方开挖方案，避免在开挖土方时挖断桩，挖断的桩由甲方负责处理。（二）乙方的责任1、乙方在施工过程中，因乙方自己原因造成的质量安全事故，由乙方负责。2、工程竣工后，乙方应及时提供施工资料3份。（三）双方责任如有一方违约，日违约金为工程总价的0.5％。第十四条：解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商解决，协商不成后，向仲裁机关申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五条本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。第十六条本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。备注：乙方与甲方工作人员除工作事宜外，私下不得接触，不得有送礼、贿赂等情况的出现，一经发现，甲方有权解除合同，拒付工程款。甲方：乙方：授权委托人：授权委托人：年月日年月日