搜索
建筑土石方承包合同二0一六年月建筑装修装饰施工承包合同发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）由甲方开发项目建设工程，经甲乙双方共同商定，由乙方负责施工承包。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、征政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方应本施工承包协商一致，订立合同，双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。三、合同价款合同总价：约万元（人民币），本合同价款为概算价，甲方图纸交底或者甲方联系单为准。(详价进场前双方签订补充协议为准）。四、合同工期及开工时间1、合同工期年。2、开工时间自年月日至年月日。3、施工期间如有下列情况可顺延工期：（1）不可抗力。（2）施工期间非乙方原因停水停电造成停工，每周累计8小时工期顺延一日。乙方的损失费用由甲、乙双方现场签证确定。（3）受政策原因停工。（4）施工过程中如遇争议由双方共同协商签证开工。五、质量要求：按甲方施工要求实施。六、保证金签定合同的同时乙方支付甲方50万合同保证金，（进场施工后，三月后金额返还（不含利息）。七、付款方式：1、乙方进场后甲方支付合同总额的3%进场费七个工作日内每月按工程进度结算%。2、工程完工验收合格后，尾款全额付清。八、违约条款：1、由甲方造成停工，造成的损失赔偿如下：挖推机200型每天元/天（人民币），350型挖推机每天元/天（人民币），炮头机元/天（人民币），运输车辆每辆元/天（人民币），停工长达15天内，乙方有权终止合同。由甲方按工程总额的%（不含机械车辆）2、由乙方自停工，给甲方造成损失，按总额%赔偿甲方（机械车辆人员由乙方自理）。3、如乙方不按合同进行施工合同，甲方有权终止合同。九、纠纷仲裁：如遇甲乙双方协商不妥，均由当地政府协调或当地权威部门、法院仲裁。十、本协议共页，一式份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效。十、合同签定地点：甲方：法人代表：委托代理人：身份证号：电话：开户行：帐号：乙方：法人代表：委托代理人：身份证号：电话：开户行：帐号：20年月日