《合同管理》样题二

1《合同管理》样题二一、单选题（10题/10分）1、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司2、经济法律关系由（）三要素组成A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济责任D．经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）A．预付款是定金的形式之一B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人4、无效经济合同的确认权属于（）A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门5、经济合同的核心是（），它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限6、招标文件中的工程量清单是（）A．投标单位计算标价的依据B．竣工结算的依据C．准确的工程量D．总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择A．报价B．能力C．资历信誉D．规模和经济实力8、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（）A．参与竟争的投标人B．招标单位的董事会C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）A．由工程师对争议事项作出决定B．双方友好协商C．申请仲裁D．提起诉讼10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行2了，可能会出现（）A．承包商无权得到该项工作的付款B．承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C．业主给予承包商一定的补偿D．承包商有权得到该项工作的付款二、多选题（40题/40分）1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物2、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）A．以自己的名义签定合同B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C．在授权范围内单独与第三方谈判合同D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（）行使A．法定代表人B．法人代表C．法人领导机构D．厂长、经理E．董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）A．担保财产需转移给债权人B．担保财产不需转移给债权人C．担保财产在担保期内债权人仍可使用D．担保财产在担保期内债权人无权使用E．不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）A．必须是法人组织B．不得与行政机关有隶属关系C．有从事招标代理义务的场所D．有编制招标文件的能力E．有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）3A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容A．监理工作目标设置的合理性B．项目监理班子组织机构的完备性C．工作计划的可行性D．承诺保证提前竣工时间的长短E．提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括（）A．工程已批准立项B．有能满足施工需要的技术资料和图纸C．已选择了监理单位D．建设资金来源已落实E．建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A．未密封B．无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C．未按规定格式填写D．内容不全、字迹辨认不清E．同标底吻合F．与标底相差甚远10、按照FIDIC合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A．合同签字日到发布开工令日B．开工令日到颁发工程移交证书日C．颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D．颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E．结清单生效日之后到提出合同争议日411、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B．造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C．按合同规定不应由承包商承担的风险D．承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E．承包商提供的证据足以支持自己的主张12、索赔证据的基本要求是（）A．索赔证据必须具备真实性B．索赔证据必须具备全面性C．索赔证据必须具备特定条件D．索赔证据必须具备及时性E．索赔证据必须具备直观性F．索赔证据必须具备逻辑性13、经济合同的担保形式主要有（）A．定金B．保证金C．抵押D．留置权E．保险F．预付款14、合同法律关系的客体包括（）A．行为B．限制流通物C．禁止流通物D．智力成果E．完成一定的工作15、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A．执行监理任务的计划表B．承担监理工作的人员组成C．人员酬金报价表D．要求监理单位提供的设备清单E．提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件主要内容的是（）A．设计文件B．工程量清单C．施工方案D．投标书的编制要求E．选用的主要施工机械17、下列合同中，属于主合同的是（）A．施工承包合同B．施工分包合同C．担保合同D．监理合同E．工程保险合同518、土木工程施工合同条件由（）组成A．通用条件B．专用条件C．投标书及附件D．协议书E．合同条件F．协议条款19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A．业主延误施工现场移交B．监理工程师延误图纸移交C．不利施工的自然条件或障碍影响D．增加合同外的施工项目E．暂时停工20、FIDIC合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A．指定另一分包商B．修改分包合同条款C．发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D．解除合同21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，（）属业主的风险A．战争、动乱等B．工伤事故C．正常的恶劣天气D．设计不当造成的损失和破坏E．业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（）A．投标单位技术力量强B．标价合理、工期适当C．有较好的信誉D．有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E．主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F．愿意让利23、合同成立的有效条件包括（）6A．合同主体资格合格B．内容合法C．订立的形式和程序合法D．必须经过鉴证公证E．必须经过主管部门登记批准F．必须经过担保24、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A．房屋及构筑物B．机器设备C．汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D．依法可以转让的股份、股票E．依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F．依法可以质押的其他权利25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A．建筑物B．工资表C．劳务行为D．建设资金E．工程量F．构筑物26、被代理人的主要权利有（）A．代理人按照代理权限自主进行代理活动B．要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C．要求代理人代为清偿自己的债务D．要求代理人报告完成代理事务的情况E．代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A．保证B．抵押C．质押D．留置E．定金28、属于经济合同主要条款的是（）A．标的B．价款C．质量D．签证条款E．违约责任F．仲裁条款29、无效经济合同的财产后果，可按（）A．追究违约金B．返还财产C．赔偿损失D．追究处罚金E．追缴财产30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A．有仲裁协议B．熟悉仲裁规则C．有具体的仲裁请求和事实、理由D．自己认为能够胜诉E．属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A．具有平等民事主体的法人B．其他经济组织C．公民D．农民E．个体工商户F．农村承包经营户32、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A．没有经过上级主管部门审批B．主体不合格C．没有经工商局鉴证D．内容7不合法E．没有经公证处公证F．无效代理33、免除违约责任的条款有（）A．对方过错B．国家计划调整C．自然灾害D．货物的自然损耗E．合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下（）内容A．请求仲裁的意思表示B．不向法院起诉的承诺C．仲裁事项D．双方争议的解决方式E．所选定的仲裁委员会F．争议调解人35、标底价格由（）组成A．成本B．利润C．税金D．直接费E．间接费36、施工招标时，下列情况（）属于废标A．投标书未密封B．投标书逾期到达C．投标单位未参加开标会D．投标书未按规定格式填写E．投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的37、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A．批准招标申请B．审核招标文件C．负责编制标底D．参加开标会议E．监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A．一个工程只能编制一个标底B．标底应考虑价格变动因素C．根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D．标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A．投标单位不足法定数B．部分投标者未出席开标会C．各投标者报价均不合理D．决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（）A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响三、判断题（10题/10分）1、施工招标的招标广告属于要约（）2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）84、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等（）6、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（）7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（）9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）10、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）四、简答题（5题/20分）1、简述合同法律关系三要素？2、承担违约责任有哪些方式？3、解决合同争议的方法有哪些？4、《招投标法》对招标人的能力有何要求？5、根据FIDIC条款，组成合同的文件有哪些？五、综合分析题（2题/20分）1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施9工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。（一）在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？施工合同规定，业主给施工单位提供图纸7套，施工单