搜索
CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-1-模板工程施工劳务分包合同工程承包人：劳务分包人：签约地点：签约时间：CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-2-第一部分合同协议书工程承包人（甲方）：住所：法定代表人：劳务分包人（乙方）：住所：法定代表人：甲、乙双方经过洽商，甲方同意将开阳新天地棚户区改造项目（项目名称）的劳务作业发包给乙方。鉴于乙方对本工程的现场环境、地质条件及其他所有相关资料进行了全面、细致的勘查和研究，并对本工程施工的图纸及其他所有相关技术资料进行了详细研究和计算；另鉴于乙方已对甲方有关项目管理的制度规定和本项目建设单位对本工程施工的各项要求进行了充分的了解，并承诺以诚信和善意的态度与甲方、本项目建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就本工程的分包事宜经协商达成一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：模板工程2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积（暂定）：5、项目建设单位：二、承包范围及工作内容1、承包范围：本工程各部位的模板工程劳务作业以及为完成模板工程所必要采取的所有准备工作（包括现场内材料的水平、垂直运输和二次转运）、措施项目、有关安全文明施工。2、工作内容：包括但不限于放线（轴线控制线和标高控制点由甲方负责提供并移交给乙方使用，乙方须配合测量，乙方须予以符合准确无误后方能予以使用，其CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-3-他轴线和细线以及标高的测设由乙方负责），支模架材料的倒运及搭拆（包括支撑下地面的整平、夯实、硬化、塞垫等），模板的制作、拼装、拆除，刷脱模剂，模板钻眼、固定拉杆，斜撑、垫楞、垫板、穿绑铁丝、穿塑料管、上螺栓、按所提供的图纸预留洞口，吊正找平、清理木屑，模板安装完后的清扫，浇砼过程中的模板看护就位及整改，模板拼缝处的塞缝处理、砼漏浆清理、模板涨模、爆模、跑模及拼缝处的混凝土构件打凿（磨）和清理，模板下口封堵，模板、垫楞、铁丝、螺栓的拆除，并将拆除材料起钉并分类堆码整齐，按甲方要求割除对拉螺杆、止水螺杆、钢筋段等废料，螺杆洞处理、维护、清洗、修复，材料场内运输（包括塔吊未安装使用前及塔吊安装后覆盖范围以外50米以内的材料转运及模板制作场因场地原因的搬迁转移），所有相关材料的上下车、堆码，施工范围内的安全文明施工等；配合甲方及项目建设单位迎接上级机关检查、政府机关检查所要求的工作内容。3、现场用电用水：甲方负责提供施工现场用电的主电源，并根据施工需要分别在相应楼层设置固定配电箱（二级配电箱）；固定配电箱之后的用电工作及所需的设备、人工和全部材料（包括但不限于分配电箱、开关箱、电缆电线、照明灯具含碘钨灯），均由乙方自行负责。甲方根据施工需要分别在相应楼层设置固定水龙头；固定水龙头之后的用水工作及所需的人工和全部材料，均由乙方自行负责。乙方用水用电所需的人工材料费用已经含在合同承包单价中，不另行计算。4、甲方可根据乙方的履约情况和现场的实际情况调整乙方的承包范围，乙方对此表示认可并不得以此索赔或调整价格。三、计价方式及合同价款模板拆卸完成占单价的30%。1、工程量的计算规则分项工程量计算规则：按建筑面积计算。2、本工程暂定合同价为128元（￥壹佰贰拾捌圆整）。四、工期1、计划开工及完工时间计划开工日期：本分包工程暂定于年月日开工（具体的开工日期以甲方发出的开工令为准）；计划完工日期：本分包工程暂定于年月日完工；合同工期总日历天数为天CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-4-2、工期节点要求（1）（2）（3）五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）达到一次性验收合格，并达到黄棵树杯质量奖项的评定标准。六、工程款的支付1、本工程无预付款，乙方垫款至形象进度二层。2、乙方每月完成并经验收合格的分项完成量，甲方在审核完当期完成情况报告后15天内付款至当月已确认工程量工程价款的80%。3、乙方完成承包范围内全部工作内容并经甲方验收合格后的30天内，甲方付款至已确认结构部分工程量工程价款的85%。4、乙方完成承包范围内全部工作内容并经甲方验收合格后的20天内，甲方付款至已确认工程量工程价款的90%。5、工程竣工验收合格且双方完成最终结算后28天内，甲方扣除前期已付工程款后付至工程总价的97%，剩余3%作为工程质量保修金。6、工程竣工验收合格满两年后的十四天内，经项目建设单位确认无质量问题，扣除已经发生的保修费用后，甲方向乙方支付剩余保修金，保修金不计利息。7、每次支付进度款之前，甲方对乙方在质量控制、工期控制、安全文明施工、材料损耗控制等方面进行考评打分，如出现质量问题、工期延误、违反安全条款、不符合文明施工、材料浪费超用等现象，甲方有权对乙方进行相应处罚，并从拟支付乙方的工程款中先行扣除全部罚款及其他相关款项。8、乙方应按照甲方要求提供发票，甲方原则上以转账支票、银行汇款等方式支付工程款，如以承兑汇票方式支付的，贴息费用由甲方承担。七、材料管理1、本工程所需钢管、扣件、顶托、泡沫板由甲方提供。除上述由甲方提供的材料外，工程所需其他材料均由乙方负责提供（包括但不限于螺杆和止水螺杆、止水片、铁钉、铁丝、穿墙PVC套管、蝴蝶卡、步步紧、止水螺杆垫圈、垫片、螺帽、胶垫、胶带纸、海绵条、脱模剂等）。CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-5-2、乙方必须按照图纸及规范施工，在保证工程质量的前提下尽量节约材料用量。：（4）其他甲供材料按照定额损耗限额领料。4、安全帽由乙自行负责。八、机具管理本工程施工所需机械设备除塔吊、施工电梯、物料提升机、混凝土输送泵和施工用水加压泵由甲方负责提供及甲方负责的机械设备操作人员的工资由甲方承担外。其余机械设备（包括但不限于圆盘锯、平刨机、压刨机、手电锯、锯片、电钻、钻头、斗车等）及操作人员均由乙方自行配备，乙方自行配备的机械设备操作人员工资由乙方承担。九、违约责任1、若乙方未在约定工期内完工，每延误一天，按照1000元/天向甲方支付违约金，若交楼工期出现延误的，乙方按照合同总价的0.5%/天向甲方支付违约金。违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除。若节点工期有延误，每延误一天，乙方按1000元/天向甲方支付违约金，违约金由甲方在拟支付乙方的工程进度款中扣除（若本工程整体工期符合合同的约定，则节点工期甲方违约金可视情况予以部分返还）。2、若因乙方原因，本工程质量达不到合同约定标准，乙方除无条件返工至合格外，还须按照工程总造价的5%向甲方支付违约金，违约金由甲方在拟支付乙方的工程结算款中扣除，同时，造成的损失费用及返工所需的甲方材料费由乙方承担，工期不予顺延。若分部分项工程验收达不到合格标准，甲方有权视情况按照500-5000元/每项（处）对乙方进行处罚，所罚款项在拟支付乙方的工程进度款中扣除（若本工程质量最终达到合同约定标准。则该罚款甲方可视情况予以部分返还）。3、乙方任何不符合合同的约定、法律及相关规范规定的行为都属于乙方违约，除合同有特别约定外，乙方应就其违约行为按照500-5000元/次向甲方支付违约金，若乙方违约行为给甲方造成严重损失，乙方除按以上约定承担责任外，还应赔偿甲方的一切损失。十、双方现场代表1、甲方派驻本工程施工现场的代表为（手机号码：），其权限如下：负责对乙方施工进度及质量进行把关，并协助乙方解决施工现场的问题，以便顺利保质保量地完成本工程，但甲方代表无权进行下列行为：（1）未经甲方书面授权，签订本合同外的补充协议或签署（订）其他合同文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同；（2）签署（订）任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-6-保证书、承诺书；（3）签署代他人清偿债务的文件，签署放弃债权的文件；（4）签署（订）任何对总承包合同进行修改和补充的文件。2、乙方派驻本工程施工现场的代表为（手机号码：），其权限为：全面代表乙方履行本合同及对本工程进行施工组织和管理，并有权代表乙方签署任何文件。甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员作出任何形式的通知（包括不限于电话通知），均视作已通知至乙方，乙方对此无异议。十一、本合同的组成部分1、第一部分——合同协议书2、第二部分——合同条件3、第三部分——工程质量、安全及文明施工管理条例4、第四部分——防范欠薪承诺书5、第五部分——廉政协议以上合同组成部分是一个合同整体，彼此应当能互相解释，互为说明。当出现矛盾时，以上述顺序在先的优先解释。十二、送达1、双方一致确认，与履行本合同有关的通知可由双方书面确认的授权人签署，也可以书面形式通过中国邮政EMS（通过其他快递公司邮寄或其他邮寄方式无效）寄送至当事人的以下地址：甲方收件人：邮寄地址：乙方收件人：邮寄地址：邮箱：2、一方变更地址的，应提前15日书面通知对方，否则由此引起的不利后果由该责任方承担。若邮件邮寄至上述地址被拒收或无人签收，均视为已送达。3、若履行本合同发生的争议提交人民法院或仲裁机构处理，除非当事人另行向人民法院或仲裁机构确认其他送达地址，上述地址或全国企业信息公示系统上载明的地址为人民法院或仲裁机构的送达地址。4、采用邮箱送达的，送达方资料进入被送达方收件人邮箱后即视为到达。十三、其他CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-7-1、乙方向甲方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。2、乙方向甲方承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方共同建设单位承担履行本分包工程合同以及确保本分包工程质量的连带责任。3、乙方必须严格遵守《工程管理细则》、《工程技术交底》和《工程安全交底》。此三项将作为合同附件,与合同一起同具法律效力。十四、合同的生效本合同经双方加盖公章后生效，合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款结清后终止。本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效应。甲方：（公章）乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：第二部分CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-8-合同条件1.合同工期2.工程质量3.甲方权利及义务4.乙方权利及义务5.技术资料6.环境健康及安全文明施工7.材料管理8.机具管理9.合同价格10.合同价款的支付11.签证12.索赔13.合同价款结算14.工程保修15.违约责任16.合同的解除17.履约担保18.争议19.不可抗力20.其他1、合同工期CSCEC4hn-（2015）-XXXX-分包0XX-9-1.1工程实际开工日期以甲方书面的开工通知为准，无论实际开工日期与合同约定计划开工时间是否一致，乙方均已在报价中考虑了该项风险，不得再就此向甲方提出任何索赔。1.2甲方有权根据现场情况及建设单位要求对进度要求进行修订，乙方对此表示认同，并不以此向甲方索赔。乙方必须完全服从甲方及本项目建设单位的工期进度计划安排，随工程施工需要增加劳动力，确保按期完成承包范围内的全部工作内容，并满足甲方的阶段性节点工期进度要求。乙方每天到场人数不能低于甲方要求的最低劳动力人数，否则每少于1人乙方向甲方支付违约金1000元/天。1.3乙方应严格按照甲方的工期进度计划进行施工，若乙方两次未按时完成主要节点或逾期累计超过60天。视作乙方严重违约，甲方有权解除合同，已完工程暂不予以结算，待整体工程竣工验收合格且甲方与建设单位竣工结算办理完毕后在向乙方支付剩余工程款。乙方在接到发包方撤场通知后48小时内撤离施工场地（现场清理干净，人员及机械撤离现场，并做好施工现场的交接工作，否则不予结算工程款）。1.4甲方认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通知乙方暂停施工，乙方应当遵照执行，并妥善保管好已完工程。如因甲方原因导致暂停施工，经甲方代表确认，同意顺延工期，但不计