搜索
合同文件电梯安装分包合同中国广州市叠翠台三期E/F栋商住楼发展项目2004年8月广州东顺房地产开发有限公司发包方泛华工程有限公司设计单位广东省城规建设监理有限公司监理单位目录页数分包合同条件中标通知书合同函件投标须知回标表格指定分包单位保证连附件工料规范－基本要求技术要求回标价汇总表图纸目录图纸（仅供参考）分包合同条件本分包合同由广州市建筑集团有限公司，其注册办事处地址为广州市建设六马路3号（此后简称“总承包人”），及苏州迅达电梯有限公司，其注册办事处地址为苏州市金门路818号（此后简称为“分包人”）共同订于2004年月日，附属于由广州东顺房地产开发有限公司（此后简称为“发包人”）与总承包人在年月日订立之总承包合同。兹总承包人欲请分包人进行本合同条件附录第一部份所述之分包工程（此后简称为“分包工程”）及任何经授权之变更工程。上述分包工程为按总承包合同进行之总承包工程的一部份。而分包人已有合理机会查阅总承包合同内容，其中总承包人在总承包合同中所投价目及单价除外。双方兹同意下列条件：1、分包人了解总承包合同分包人了解总承包合同之全部条款，其中总承包人在总承包合同中所投价目及单价除外。2、进行分包工程分包人须根据分包合同进行及完成全部分包工程，在各方面均须达到总承包人及发包人之要求，并遵循总承包人合理之指示，包括所有进行总承包工程之规则而适用于分包观察者。3、分包人在总承包合同中之责任分包人须：（1）遵循总承包合同中与分包工程有关之所有条件（或任何条件之一部份），而此等条件并非与本分包合同条件明显违背或不一致；及（2）保障总承包人及代为承担下列责任：（a）分包人及其雇员违反或不履行任何有关之总承包合同条款；及（b）分包人及其雇员之错失而造成总承包人按总承包合同须向发包人所负之责任；及（c）分包人及其雇员之疏忽或错失（包括错误使用本分包合同条件18所述之脚手架及总承包人之其它设备）而造成之任何损失、开支或索偿；及（d）分包人雇员之个人损伤按法例所提出之索偿。附带条件为本分包合同内容不能要求分包人承担因发包人、总承包人、其它分包人及他们之雇员的疏忽或错失所造成之后果，亦不能形成分包人与发包人或与任何其它分包人有合同关系。4、个人及产业损伤之保险（1）分包合同条件3所述分包人按有关之总承包合同条件之责任不变情况下，发包人将投有维持总承包工程及分包工程引致对第三者之人身伤亡及财产之第三者责任险。（2）分包人须对其工人之意外或损伤负全责。发包人或总承包人不须对分包人或其再分包之任何雇员或其它人士之任何以外或损伤负赔偿责任。分包人须保障发包人及总承包人免受因此或与此有关之索偿、要求、法律程序、费用及开支等损失。分包人须自行及代表其再购买及继持所需保险以承担其对所有雇用工人及其它人士之上述责任，不论他们是受雇在本工程或在中国国内或国外任何地方从事与本工程有关之工作。5、火灾、等之损失（1）分包合同条件3所述分包人按有关之总承包合同条件之责任不变情况下，发包人将投有及维持工程一切险，以保障总承包工程，分包工程及存放在施工场地而未安装在工程内物料之损失。由火灾（不论火灾是否由分包人或分包人应负责的人所引致）、雷电、台风、水灾、地震、飞机或由其坠下之物体及暴乱所造成。（2）分包人须投保其本身之雇员保险及所拥有或租用之机械、工具、设备及临时建筑物之损失或损失保险。（3）分包人对分包合同条件9工程缺陷之责任不会因本条件内容而有所修改。6、保单（1）发包人/总承包及分包人须在对方要求时，7天内提交本分包合同条件4及5所述之保险单及保费收据供对方查阅。（2）附带条款为发包人/总承包人或分包人提交由保险公司发出之有效保险证明后，可解除须提交保单及保费收据之责任。7、工程变更等（1）由总承包人书面发给分包人与分包工程有关之任何发包人指令（不论时书面指令，或经发包人或总承包人书面确认之口头指令而总承包人确认后7天内发包人无异议；不论是变更工程或因其它事项而由总承包合同授权发包人发出者）后，分包人须遵循及履行指令。但分包人不得自行变更分包工程。（2）在收到总承包人书面发给之发包人指令后，分包人可要求总承包人向发包人要求以书面指明授权其发出该指令之总承包合同条件，总承包人须按要求而遵行并发给分包人发包人之回答。若分包人其后遵循了该指令，则该指令之发出被视作已经发包人所指明之合同条件所授权。（3）附带条件为若分包人以书面要求总承包人代向发包人要求按总承包合同委托仲裁人以决定发包人所指明之条件是否授权其发出指令，总承包人须准许分包人以其名义及若有需要与分包人联名要求仲裁，惟分包人须保障总承包人之利益不受损害。8、完工（1）分包人须在协议之时间内，或若没有协议时间，则为收到总承包人按本分包合同发出书面通知后之合理时间内，开始及用适当的速度进行分包工程。分包人须在本分包合同附录第二部分中所述完工期，或按本分包合同条件所延长之完工期内完成或分段完成分包工程。若分包人未能依期完成或分段完成分包工程，须补偿总承包人因分包人上述延误而蒙受损失之款额。总承包人须尽早通知分包人其将会或已经蒙受之损失。附带条件为除非发包人以书面向总承包人发出证明（及抄送与分包人），认为分包工程或部份工程应可在所定完工期或经延长之完工期内完成，总承包人不得向分包人提出赔偿要求。（2）若分包工程进度明显受阻时，分包人应立刻以书面通知总承包人分包工程或部分分包工程进度及完成受阻之原因，而总承包人须转知发包人。若发包人收到上述通知后，认为分包工程之完工依本合同之下列条件将会或已经超过附录第二部份所述之工期或延长之完工期，（a）因本分包合同条件7（1）所述之事项或因总承包人、其分包人或他们之雇员之错失；或（b）总承包人能因任何理由（分包人造成之延误除外）按总承包合同获得延长工期。总承包人在得到发包人书面同意后，须公平及合理地延长分包工程或部份分包工程的工期。附带条款为若分包人不接受发包人不给与总承包人书面同意延长分包工程工期之决定，总承包人须准许分包人以其名义及有需要时与分包人联名要求仲裁，惟分包人须保障总承包人之利益不受损害。（3）若分包人向总承包人提交书面申请，而总承包人及发包人认为分包人确因分包工程进度受阻而有直接损失及/额外开支，而本分包合同其它条件又对此等损失与开支均无补偿规定；有入工程进度受阻之原因，令总承包人按总承包合同可获得补偿上述直接损失及/或额外开支者，总承包人须要求发包人估定此等分包人之直接损失及/或开支。估定之款额应加于分包合同工程费上并包括在进度付款证明中。9、工程缺陷、收缩等（1）所有分包工程缺陷、收缩或其它错失，为总承包人按总承包合同须负责修复者（不论是否自费），分包人在收到总承包人所发给之发包人书面指令后之合理时间内须负责修复。若总承包人负责修复此等缺陷、收缩或其它错失但不是自费者，须给与分包人同等利益及发给分包人所收到之有关费用。（2）若总承包人（不论是自己或任何其它分包人）按发包人要求或由于分包工程之缺陷、收缩或其它错失而须进行任何额外总承包工程（不论是永久性或临时性），而上述要求或缺陷等乃由于分包工程材料或工艺没有达到分包合同要求所造成，分包人须支付总承包人进行上述工程之费用。若总承包人不须进行额外工程但须支付发包人工程之价值或其它协议款额（不超过前述费用），分包人须按总承包人发出之付款证明书支付总承包人上述价值或其它协议款额。（3）若分包人按发包人要求或由于总承包工程之缺陷、收缩或其它错失而须进行额外分包工程（不论是永久性或临时性），而上述要求或缺陷等乃由于总承包工程材料或工艺没有达到总承包合同要求所造成，总承包人须支付分包人进行上述工程之费用。若分包人不需实际进行额外工程，但总承包人须支付发包人工程之价值或其它协议款额（不超过前述费用），总承包人须保障分包人免受因不进行工程而招致之任何工程之费用。（4）承包人不执行指令：当承包人接到发包人或总承包人的书面催促要求遵行某指令三天内，承包人仍未能开始执行有关的工作（按工程实际情况不可能立即执行的除外），不论该指令属于合同范围内或合同外增加项目，发包人或总承包人可雇用第三人去执行该指令，一切由此引起的属于合同内变更的费用，可从应支付或将会支付给承包人的款项中扣回或当作债务向承包人追讨；如此笔费用属于合同外增加部分，则视为承包人应得款项由发包人按本合同规定计算并加回合同总价，再按发包人与第三者协商的费用数额从承包人应得工程款项中扣除。10、分包合同价款－工程变更计算分包工程之价款（此后称分包合同总价）须为本分包合同附录第三部分所述或所定之价款或其它应付之工程变更或按分包合同条件8（3）估定后之价款。工程变更之价值须由发包人根据总承包合同之有关条件计算。若分包人与总承包人在订定分包合同时已包括－工程单价表及/或日工价表，此等单价将代替任何其它价目用计算变更工程价值。11、总承包人申请工程付款证书（1）总承包人按总承包合同向发包人申请工程进度付款证书，处双方另有分段付款之协议外，此申请须包括已完成之分包工程和变更工程之价值按条件8（3）估定的价款。总承包人须在申请工程进度付款证明14日前通知分包人，分包人须在该14日内向总承包人提交上述已完成分包工程等之总值及详细资料。总承包人须将总值及资料都包括在工程进度付款证书之申请内。（2）发包人在发出付款证书后28日内直接支付分包人已完成分包工程及变更工程价值及按条件8（3）估定之价款之总值，扣除：①保修金，即发包人按总承包合同扣起保修金额其中本分包工程之部分；及②以前已支付之款额。附带条件为总承包人于发包人发出付款证书7日内没有反对支付有关款额的意见，而总承包人亦不能无理或恶意地提出反对。若总承包人对分包人按分包合同提出正确的扣除或索偿，则应将有关资料报告发包人，使其作出适当之安排，但发包人并不对此等扣除或反索偿负任何性质的责任。倘若总承包人未能就扣除或反索偿与指定分包人达成协议，则发包人会以信托人的形式保管有关款项，直至协议达成后或按分包合同条件13处理，才须按情处理。发包人直接付款予分包人的责任，纯粹按总承包人与分包人所签订的合同支付款额，不含任何审核或仲裁的责任或权利，亦不构成发包人与分包人有任何直接合同关系。（3）上述保修金应如下处理：发包人按总承包合同有关退还保修金之规定发出付款证书后28日内直接支付分包人属于其分包工程部分之保修金。（4）若发包人不付前述款额予分包人，并在收到分包人之书面通知14日后仍不付款，分包人可（但不放弃本身其它权利或补偿）暂停进行分包工程，直至款额支付为止。分包工程暂停时间应视为工期延长期及加于本分包合同附录第二部份所述之工期或任何已经按条件8（2）延长之工期之上，而不应视为由分包人按本分包合同须负责之延误。（5）若按总承包合同在发出最后之中期付款证书后但在发出最后证书前，已完成其分包工程则分包人可书面要求总承包向发包人申请已完成分包工程价值之证书，而总承包人须作出申请。按此条件发出之发包人证书将被视为按总承包合同所述的发包人工程进度付款证书。（6）若在发出最后证书给总承包人前，分包人已额超分包工程而发包人亦欲发尾期之工程款给分包人，则付款证书会包括此尾期之工程款；而发包人在发出付款证书后28日内直接付款给分包人；附带条件为分包人在总承包人满意的情况下，须对总承包人保证承担有关隐蔽缺陷之责任。支付此尾期之工程款后，总承包人将免除对分包工程之责任，惟隐蔽缺陷除外。12、分包人所取在总承包合同中之权利利益总承包须合法地及按分包人要求为其取得在总承包合同总有关分包工程之权利或利益，费用由分包人负责。13、总承包人扣除或扣起款项之权利不论分包合同文件怎样说明，总承包人有权要求发包人在须支付分包人之款项中（包括任何保修金）扣除或扣起任何分包人按本分包合同须支付总承包人之款项，惟分包人如对有关的扣除或抵消有异议时，双方商议解决，再有异议时，可按本分包合同规定进行仲裁解决。14、总承包人及发包人得进入分包工程车间总承包人及发包人及其授权之多有人士可在合理时间进入任何分包工程车间。15、分包工程在分包未得总承包人及发包人书面同意，分包人不可将合同转让或再分包