搜索
1冲孔灌注桩承包组施工合同甲方：（以下简称：甲方）乙方：（以下简称：乙方）为了多快好省地完成南平市延平区山水华庭D组团，B、C区房建工程，经甲乙双方友好协商，现把该工程冲孔灌注桩施工项目承包给乙方进行施工（包工不包料）。本着工程质量至上、安全施工，保证施工工期，友好合作的精神，以及明确甲乙双方的职责，现签订本施工合同作为双方共同遵守执行之依据。一、工程名称：南平市延平区山水华庭D组团，B、C区房建工程（冲孔灌注桩）承包方式：包工不包料二、承包范围1、乙方负责冲孔、成孔的所有设备及相关必备材料及孔口护筒。2、乙方必须拥有泥浆护壁的机具及其配套材料。桩边小泥浆池由乙方挖，大泥浆池由甲方挖，泥浆外运由甲方负责外运。3、浇灌桩砼，浇灌砼的料斗、导管、泥浆泵、电焊机、（铺路钢板由甲方负责）等小型工具均由乙方自行解决。4、乙方必须负责做好环境保护工作，按要求做好桩基部分文明施工并且配合环境保护部门的检查，污泥、污水按规定排到指定大泥浆池中。5、钢筋笼制作及安装工作（包含检测管安装）由甲方另安排钢筋班组施工。26、乙方要有一名专职技术员在现场，提供冲孔桩的过程原始资料。7、协助提供工程验收等相关资料。8、保证该分包工程通过业主及相关部门验收合格。三、承包方式、工期及质量要求：1、承包方式：由甲方提供设计图纸包括设计变更等有关冲孔桩的要求，乙方负责冲孔桩冲孔直至成桩等相关工作。2、C1、C2#楼34根桩工期16天，C3、C4#楼34根桩工期16天，C5、C6#楼41根桩工期20天（工期不含塔吊基础所增加的桩），总桩数为109根，总工期为52天。因变更等增加工程量，工期相应顺延。3、质量要求：乙方必须严格按照图纸施工，达到设计、规范要求；同时乙方要确保文明施工，甲方保证工程质量符合业主及施工现场的要求并通过南平市相关部门的验收。如经业主、监理检测，质量达不到要求，无法通过相关部门的验收的，乙方必须承担由此引起的一切损失（包括业主罚款）。四、双方的权利、义务：（一）甲方责任、权利、义务1、甲方必须将冲孔桩的有关施工图纸及地勘报告提供给乙方；提供必要的施工便道及电源和施工用水；负责桩位放样、复核及剩余的泥浆外运（由乙方抽到泵车或抽到其他沉淀池）。2、协调现场工作，检查督促乙方施工的工程质量、安全、文明施工等，发现问题，当即责令整改。33、负责审核乙方提供的报表，工程完工时协助乙方完成通过建设单位及监理单位的质量认可书。4、甲方对乙方所派员工有参与管理权，若乙方的员工不服从安排，因此而造成的一切费用及损失，甲方有绝对自主权在告知乙方后从工程款中扣回。（二）乙方责任、权利、义务1、乙方必须保质、保量，按设计图纸及经甲方和相关单位确认的施工方案进行施工，达到设计的规范要求，确保该项工程能通过南平市质量检测等部门验收合格。如经政府有关部门检测定为C类桩和D类桩的分析责任范围，若属乙方造成的。该桩工作量不予计算；如需报废或其它补强处理方式的，所有责任（包括业主罚款）概由乙方自行负责。因地质、土方开挖等非乙方原因造成的由甲方承担。2、要按规定做好文明施工等工作并处理好污泥废料等物品，保证行政部门的检查通过。3、乙方必须协助甲方做好该项工程的资料工作（包括冲孔记录，清孔以及灌注记录等），否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。4、乙方必须积极配合甲方工作，参加甲方工地调度会议，严格遵守甲方工地规章制度，紧密配合现场工作。5、乙方不得将工程转包给他人。6、负责对工人做好技术交底工作。7、因乙方所承包的该项工程造成返工的，返工费由乙方自行承担，并在保质、保量、安全文明施工的前提下，保证工期不延误。若乙方4进度无法满足工期要求，则甲方有权增加施工队伍进场，乙方不得阻挠。因不可抗力使工程无法正常施工，工期顺延；因甲方原因以及停水停电一周内超过8小时的，甲方赔偿乙方机械台班费每台班3000元，工人窝工费每人每天200元。工期相应予以顺延。8、因发生工伤医疗费、安全责任事故的赔偿，乙方承担相应负责，非乙方除外。9、乙方如违反安全生产操作规程或工程达不到要求、工期没有按甲方要求完成的，由此造成的一切损失概由乙方负责。10、乙方所承包的各分项工程项目按要求施工完毕后，必须及时申报甲方，由甲方组织有关人员进行现场验收，符合质量验收标准后才给予办理结算的有关手续，对质量不合格所造成返工的一切费用均由乙方承担。六、计算方式及单价：以业主或监理验收的实测长度为准（自然地面至桩底长度），单价按每米220元计算。机械每台设备进退场费甲方补助乙方壹万元整/每台，进场即支付。七、付款方式：1、按实际完成的工作量，以业主或监理签认的原始记录为准(桩长为每根桩自然地面至桩底长度之和)。2、乙方每月完成工程量由甲方现场管理人员开出证明单，注明乙方完成的工程量及质量等级，安全操作、文明施工等的评分后送工程部5审核，经甲方现场初验合格，经甲方公司审核部门审核无误后，于第个月10之前按进度的80%支付进度款，全部工程桩完工后支付10%，剩余10%工程款待工程验收合格后一个月内付清。甲方未按期支付工程款的，延期支付的按同期银行贷款利率3倍支付利息。乙方同时有权暂停施工。八、违约责任及解决办法：1、乙方必须按现场施工进度要求完成现场要求的工程量，否则，因达不到要求而引起的延误工期罚金等一切费用由乙方负责赔偿。2、本合同未尽事宜或出现纠纷的，由双方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起拆讼。九、附则：为保证专款专用，本工程款必须按照工人工资来付款签名后送甲方一份留底。十、本合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜，由双方现场解决或增补签订补充协议。本施工合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，经双方签名后生效。甲方代表：乙方代表：联系电话：联系电话：签订日期：年月日