搜索
第1页共5页项目部混凝土工程内部班组承包协议甲方：乙方：班组根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，以及《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了提高工作效率，强化班组管理，充分体现多劳多得的分配原则，双方达成班组劳动报酬的承包协议。一、承包范围及工作内容1.1经工程公司考核同意以为牵头的混凝土承包班组，承担唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构混凝土分项工程的施工任务。班组所有组成人员以为组织人，班组所有人员进场前必须与公司签订劳动用工合同（主体结构封顶、完成所承担的施工任务合同即终止），班组人员必须是自愿的委托为代表（有委托书）与工程公司签订劳动报酬的承包协议，承包范围内的收入班组自由分配。1.2分项工程名称：唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构全部混凝土分项工程（不含二次结构）。1.3承包方式：包清工。1.4混凝土分项工程承包范围：安拆、维护混凝土泵管、布料机；后浇带、施工缝等部位的钢丝网绑扎；混凝土浇筑前的浇水湿润、布料、浇筑、振捣、找平、收面、覆膜、养护；剩余混凝土的处理、外墙及密目网污染的冲洗、钢筋污染混凝土的清理、泵管砂浆的清理、泵车处的卫生打扫及因放料掉在外挑架上的混凝土清理；混凝土烂根、蜂窝、孔洞、麻面等缺陷的修补；后浇带、施工缝的剔凿、清理、凿毛；楼层混凝土残渣的清理。二、承包范围内的劳动报酬的计价方法2.1混凝土分项工程人工单价：以乙方实际完成的混凝土浇筑建筑面积按15元/m2的综合单价结算，任何情况下本综合单价均不作调增。2.2工程量计算：以乙方实际完成施工部位的施工图按河北省2008年定额《建筑面积计算规则》计算，以甲方核定的建筑面积为准。2.3零工单价：零工100元/出勤工日、借用工150元/出勤工日（混凝土浇筑）。2.4对合同价款内容的明确：○1本综合承包单价为固定单价，承包人自负盈亏。○2本第2页共5页综合单价包括职工工资、自备工具及防护用品（包括铁铲、抹子、水管、胶鞋、手套等）等辅料、小型机具（振动棒、平板振动器）及相应电缆、伙食费、办公车旅、冬雨季施工、二次搬运、安全文明施工、自身生活区的清理、自身上缴的管理费及税金、各种生活福利、忙闲的自我调节费、工伤保险和人身保险(医药费及自身原因引起的安全事故的医药费及事故处理费)等所有一切不可预见费用，不再单独计取其它任何费用。2.5乙方同时执行甲方对建设单位的合同条款的要求。三、人员及工期保证3.1乙方必须严格执行建设单位及甲方要求的施工进度计划，保证所承担施工作业面的进度按计划实施。乙方必须安排具有整体协调能力的现场负责人，要求全天候蹲守工地，协调相关事宜，参加甲方的生产例会，缺席一次罚款500元。3.2乙方保证所承包分项工程应需的劳动力，平均施工人数混凝土工人以上并根据工程节奏能及时调整劳动力，具有一定的抢工期能力。3.3乙方应保证进场人员的素质，具有熟练的操作技能，技壮工比例搭配合理、满足工程施工技术的需要，保持人员的相对稳定。进场施工人员必须满足18-50周岁期间，无重大疾病及肢体残疾、无刑事案件在身，进场人员必须服从甲方的统一管理和调度。3.4由于乙方施工人数不足或施工技术不硬，不能满足施工进度和工期要求：A、甲方有权调换其它队伍，乙方在接到甲方通知后，三日内无条件撤出施工现场，并承担相应的工期损失（此项从承包风险金中扣除）；B、甲方有权缩小工作面或增加劳动力去突击，突击部分的人工费以甲方结算签证单为准，因此发生的用工直接从乙方人工费结算中扣除。且乙方所完成工程量的结算价格按本协议价格的80%结算。因乙方原因导致工期拖延引起建设单位对甲方的处罚由乙方负责。3.5乙方如有将工程转包、擅自停工、聚众闹事等情况，甲方有权更换乙方，另择承包班组，且按乙方所完成工作量以协议价的70％结算。四、工程质量4.1乙方必须严格按照施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002以及施工方案、技术交底要求施工，质量要求达到省结构优质工程标准。如因乙方原因达不到省结构优质工程标准将予以1.0元/m2（建筑面积，包括±0.00以下部位）的处罚。4.2乙方应设专职分项工程质检员，负责自身分项工程的施工质量的检查和验收，保护其他工种的成品，配合甲方及时向监理和建设单位报验。4.3乙方必须服从建设单位、监理公司、甲方对混凝土浇筑施工质量的监督检查和验第3页共5页收，发现问题必须及时纠正和整改，不影响工期进度的完成。每施工段的检验批必须一次性验收合格，一次验收不合格罚款200元/次；发现孔洞、蜂窝、麻面等质量缺陷的每处给予200元的处罚，并责令乙方严格按甲方的要求修补。4.4因乙方自身质量原因造成的返工其损失自负，因此造成的工期延误及建设单位罚款均由乙方承担。因甲方原因造成返工，甲方负责乙方人工窝工和工期顺延，但必须经甲方书面确认。五、安全生产及文明施工5.1甲方和乙方在进场前必须签订施工生产安全协议，乙方必须严格遵守各项安全操作规程和安全规章制度及安全技术交底，做到施工生产过程中无重大伤亡事故，轻伤频率不超过4.8‰。5.2乙方班组人员进场后，必须进行“三级”安全教育，遵守和执行国家及地方主管部门颁布的有关安全生产的法律、法规。同时配备好随身的安全防护用品。乙方必须配备专（兼）职的安全员，服从甲方统一管理。5.3乙方施工现场必须满足安全文明工地标准及甲方施工现场管理规定，抓好安全文明施工，做到工完料净场地清，工作面干净、施工场区整洁、材料码放整齐。本工程为创建省级安全文明工地工程，乙方应积极参与、配合文明工地的创建活动，若因乙方原因影响安全文明工地的创建将予以1元/m2（建筑面积，包括±0.00以下部位）的处罚。5.4乙方应服从甲方的统一管理，加强职工道德和组织纪律性教育，生产中做到有章可循、有令即止、违章必纠。严禁打架斗殴、聚众闹事，一经发现严肃处理，除给予责任人每次1000元罚款外并开除清退，造成的一切后果均由乙方承担。5.5乙方应教育好本班组人员坚持文明施工，杜绝随地大小便，发现在楼内大便每人每次罚款1000元，其他违章处罚事项严格执行甲方有关施工现场安全管理处罚规定，所罚金额作为工资结算依据直接从乙方人工费中扣除。5.6重大伤亡及其他安全事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。5.7经双方协商，不论因任何原因造成的伤亡事故均由乙方完全承担，造成的损失从乙方安全保证金中直接扣除，超出的直接从乙方合同价款中扣除。5.8乙方进场前需向甲方缴纳伍万元人民币安全保证金，主体结构封顶后两个月内无施工人员闹事及工资发放无矛盾时返还（无息，同时扣除相关费用、罚金等）。六、机械和材料供应第4页共5页6.1乙方应配合甲方保管员进行相关的材料计划、领料、管理和用量分析。乙方向甲方领取材料必须由现场负责人申请，并与甲方就领取的材料履行签字手续。6.2混凝土输送泵及泵管由甲方提供，乙方在使用中要例行保养和确保使用的安全性能，需要维修及时通知甲方，杜绝带病工作，确因人为造成的损坏或丢失由乙方负责。二级配电箱以下的所有机配具均为乙方负责。6.3施工人员必须做到节约用水、用电及各种材料，出现胀模、漏浆时要及时将清理出来的混凝土充分利用，不得浪费，否则将处以浪费材料10倍以上罚款。6.4如发现乙方人员有贩卖、偷窃工地财物行为，甲方将处以所盗卖财物原价的10倍罚款，并承担造成的一切损失。七、甲乙双方责任和义务7.1甲方组织技术交底、编制工期的控制计划，并对其督促实施。7.2甲方负责组织检查验收，对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行全面监督，并有权责令整改或停工。7.3甲方提供乙方工人食宿用房（乙方伙食自理，班组人员不得私开小灶）及混凝土输送泵。7.4甲方协助乙方办理有关证件，费用由乙方自负（包括统一服装、统一被罩、床单等）7.5甲方提供特殊工种（外架子、电工）。7.6乙方应严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求。7.7乙方应严格遵守甲方的有关安全生产、文明施工、后勤卫生、环保、消防保卫等各项管理规定，如有违反规定所造成的责任、费用或罚款由乙方自负。7.8乙方不得以未满足商务条件为由而影响或拒绝工程继续施工。7.9由于乙方的某种原因，职工人数未能满足工程需要，所造成的损失将由乙方承担。7.10按进度至结构全部完成后，乙方在接到甲方要求退场或转场的通知后5天内无条件退出施工现场，并交付甲方财产结清往来帐，确保甲方财产的完整性。7.11乙方所有施工人员由乙方统一开伙，费用自理，施工人员不得另开小锅。食堂、宿舍卫生、安全管理必须无条件服从甲方后勤部门的管理。7.12甲方不承担乙方的所有债权、债务及连带责任。八、人工费结算及支付8.1结算资料：第5页共5页乙方完成的工作量实行一层一结算，待每层模板拆除后，烂根、空洞、蜂窝、麻面等缺陷修补到位及墙面流坠、楼层垃圾清理完，并取得有效的甲方生产经理、质量、安全负责人和监理的书面验收签证单，向甲方预算部书面申报该层完成的工程量，经甲方预算部门审核及项目经理签字后作为结算的依据。8.2合同价款的结算和支付：乙方每月30日向甲方上报本月完成工程量报表，经甲方审核后于次月15日前向乙方支付本月实际完成工程量的60%（含甲方代发的工人工资）；主体结构封顶后一个月内付至80%；当年年底（春节前）甲方应给乙方结算所完成的工作量，付清余款（同时扣除相关费用、罚款等）。乙方领款时提供一份乙方负责人签字确认的工资单明细表，由乙方实际操作工人本人亲自签字，甲方财务部负责监督乙方将工资发放到每个职工的手中。8.3工程款结算与付款甲方只认为乙方代表，他人无权签约及办理。九、合同生效与终止9.1安全协议进场时甲、乙双方另行签订，与本协议具有同等效力。9.2如双方对本协议发生争议，任何一方有权提请仲裁或上诉人民法院解决。9.3本协议自签字盖章之日起生效，双方在结清工程尾款后终止。十、协议份数本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方：（盖章）乙方：（签字）甲方代表：（签字）身份证号：联系电话：联系电话：签订日期：年月日