搜索
外墙真石漆施工协议书甲方：乙方：经双方充分协商，甲方将工程发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条工程名称:第二条工程地点:第三条工程内容：第四条工程造价及结算方式：1、本工程总面积按实决算，单价为：元/M2（胶带、砂子，空压机所有辅料乙方自备），（此单价不含税金、配合费）2、乙方内容为外墙真石漆施工，按照工地要求尺寸施工，完工后按实际完成工程量计算。第五条合同工期：执行甲方与总包方大合同约定工期。第六条工程质量要求：1、国家相关行业标准及甲方对工程质量的要求。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条工程款支付：乙方进场施工，甲方保证乙方施工队人员生活费，按进度付款。工程竣工验收合格，甲方将余款一次性付清乙方。第八条竣工验收：双方对工程施工质量国家相关行业标准以及总包方要求进行验收。第九条甲方、乙方责任范围：一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的材料。4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、参加甲方组织的工程工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作.5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理，并执行总包方奖惩制度。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条违约责任及争议解决办法1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。2、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同壹式贰份，双方各执壹份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。3、备注甲方：乙方：电话：电话：地址：地址：年月日年月日