水稳、沥青施工合同

水稳、沥青施工合同2水泥稳定碎石、沥青施工协议书甲方：乙方（施工责任方）：因工程建设需要，甲方将水泥稳定碎石和沥青工程委托给乙方采取包工、料、机械设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，根据有关法律法规，经双方共同协商，双方签订本协议如下：一、工程名称：二、施工承包范围及内容：施工范围：K0+017.43～K1+830.57。施工内容：图纸中的水泥稳定碎石、沥青施工，包括相应的配合比验证、料的搅拌、运输、摊铺、养护、试验检测、资料、验收等所有工作。乙方承担本协议规定及工程变更的全部工作内容的实施、完成及缺陷修复工作，并保证在合同履行期间内或业主规定的时间内完成本工程所承担的一切（不管是临时性的还是永久性的）责任和义务。三、施工验收标准：按设计图纸和有关规定的要求执行。四、承包方式：包工包料。1、综合单价：按工程量清单中对应子目的单价下浮结算。2、上述单价中包括完成该项目所需的材料、劳务、机械、质量自检、缺陷修复、管理、保险（意外伤害险）、利润、税金以及风险费用等。乙方需提供材料成本票。3、工程量：最终结算以审计结果为准。3五、合同工期：根据招标文件和建设部门的具体工期要求，按招标文件和业主要求执行。六、工程款支付方式、税款等：1、支付方式（支付方式与大合同无关）2016年底（2017年春节前）支付付完成工作量的60%，2017年底支付完成工作量的20%，2018年底按最终的审计结果付清余款。2、税费乙方承担所完成的工程计量的应付税款。税款包括营业税及其附加、印花税、个人所得税（其他各类地方政府基金以当地规定为准）、企业所得税等。以上税款解交时间与工程款计量结算同步。七、工程质量及验收标准：工程质量确保优良，乙方必须严格按照施工图设计，精心组织施工，满足相应规范要求，认可建设单位、监理单位及甲方的相关质量要求和规范及检验标准。八、甲方职责：1、甲方将全过程、全方位地对乙方进度、质量、安全生产、文明施工进行管理和监督。2、甲方及时为乙方提供施工所必须的施工图纸及监理或业主下达的其他指令。3、加强对乙方施工过程中的中间检查、验收，协调业主、监理的关系。4、如甲方要求乙方加班，在自然条件和施工条件允许的情况下，乙方必须服从，并根据工作需要增加人员和相应配套设备，否则甲方有权利对乙方进行处罚。九、乙方职责：1、乙方按甲方工程技术部门要求的技术规范及图纸中和业主对该工程的技术要求，精心组织施工。2、保质保量。保安全如期完成所承担的工程。43、工程实施过程中，乙方应及时向甲方报告施工进度、施工质量、安全情况和施工中存在的问题。4、进行施工前乙方必须先进行试验段的施工，在试验段施工得到质监站、业主、监理、甲方及相关单位的认可后，再进行正常施工，试验段签认表由甲方提供。5、必须固定一名负责人（签字），此负责人在现场指导施工，所有签字代表乙方。十、安全生产和环境保护：1、乙方应严格按照国家法律法规、安全主管部门有关安全规定和各项安全操作规程及业主、甲方的有关规定和要求制定出严密的安全防范措施，以坚决杜绝火灾，杜绝各种人身伤亡、机械设备损坏等一切安全事故的发生，确保安全生产。2、乙方必须配备至少1名专职安全员持证上岗负责日常安全管理工作，特种作业人员必须持国家部门颁发的有效证件上岗，并将证书复印件留存甲方，以备检查；特种设备的使用必须提供当地技术监督局检验证书的合格手续方可参加施工。3、乙方在施工中必须对所有参与施工作业的劳务人员加强安全教育，增强自我保护意识，对在该工程施工期间，发生的各类机械、人员的安全、质量事故，一律由乙方自负。4、做好施工的环境保护工作，负责处理由此引起的各类问题并承担相关费用。十一、违约责任：1、乙方组织具有相应资质的施工队伍对承接的工程进行施工。并对自己承接工程的质量、进度、安全及履约考核负全责。2、乙方对承接的工程不得另行分包或转包。如乙方不能继续施工或被业主叫停退场，甲方有权组织另外队伍继续施工，退出方应补贴后续进场队伍施工的相关费用并承担违约责任。53、施工期间，乙方的安全、质量、进度等无法满足业主、监理或甲方的要求时，乙方需按业主、监理或甲方要求及时采取整改措施，对限期不改或整改不力者，甲方有权更换施工队伍，引进新的施工队伍分割工程或终止本合作项目等必要措施。由此所发生的一切费用及给甲方带来的经济损失（包括新施工队伍进场费用、赶工期费用、业主罚款等）全部由乙方承担。4、若乙方不能严格履行本施工协议书，导致甲方的履约保函或履约保证金被业主没收、扣罚，造成甲方信誉受损等，乙方应承担全部责任，并承担违约责任。5、乙方自身施工队伍反生农民工工资拖欠或材料款拖欠等问题时，应积极处理，如怠于处理将可能导致收到业主处罚或甲方信誉受损时，甲方在事实清楚的情况下有权从乙方的工程款中支付部分或全部欠款。6、乙方不得以甲方名义从事与本工程无关的业务活动。在本工程的实施过程中未经甲方书面许可，乙方不得：①将本合同书全部或任何部分权益、责任或义务转给任何第三方；②将本合同书的全部或任何部分分割、转让、分包给任何第三方。7、双方中任何一方不得将本合同书的全部或部分内容泄漏给任何第三方，违背本条款规定将视为违约，违约方对另一方承担由此引起的法律责任和造成的经济损失。8、违约方每一次违约，除承担违约责任外，须向另一方支付违约金1万元整。十二、其他：1、乙方必须完成施工前所有的试验检测，并且取得相应的合格的试验报告，施工完毕之后必须保证水稳、沥青的试验检测项目满足图纸、监理及质监站要求。2、如若验收质量不合格，乙方必须在甲方要求的期限内无条件返工，如因此造成的经济损失和信誉度损失由乙方负责。3、非人为的不可抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，原则上甲方不6对乙方负责工程价款的调整和赔偿，只有甲方得到相应的赔偿后，甲方根据实际情况可对乙方的损失进行调整，具体调整办法双方协商处理。十三、合同争议的解决：因履行本合同书而产生的任何争议或分歧，双方应首先通过友好协商的方式予以解决。如协商不成，则在甲方注册地人民法院提起诉讼。十二、未尽事宜双方协商解决，经双方协商同意可以签订补充协议，该补充协议作为本合同书组成部分。十三、本协议自甲方、乙方签字、盖章之日起生效。有效期至项目验收、责任期满且双方经济关系结清后失效。十四、本协议壹式两份，每份叁页，双方各执壹份，均具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：乙方（施工责任方签字盖章）：联系电话：联系电话：日期：年月日日期：年月日见证方（签字盖章）：联系电话：日期：年月日