搜索
室内装饰工程施工承包合同书装饰工程名称：委托方(甲方)：设计方(乙方)：室内装饰工程设计服务合同甲方：乙方：香港芒果兄弟设计艺术有限公司甲方委托乙方承担室内工程设计，经双方协商一致，签定本合同。依据文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关建设工程勘察设计管理法规。1、本合同设计项目的名称、设计范围、要求及内容：1.1项目名称：项目地点：1.2设计范围：室内设计：（建筑面积为平方米）室外设计：（投影面积为平方米）1.3设计要求：设计风格由乙方提议，不受限制，最后由甲方认可。1.4设计内容：以上项目之室内设计，包括：1.4.1概念方案设计：依据乙方上门量房的尺寸和甲方向乙方提供的的资料，按设计师的意念提供平面优化建议、功能布局及家具布置等给甲方审阅；并包括一些风格定位意念图片、主要饰面材料及家具图片等等。1.4.2深化方案设计：设计师在获得甲方同意及认可概念方案设计成果后，并在其基础上提供深化设计方案，包括平面图、吊顶图、剖面图、立面图，及主要饰面材料、厨卫设施，供甲方审阅。1.4.3施工图设计：设计师在获得甲方同意及认可效果图方案设计成果后，并在其基础上提供完整招标文件及施工图，包括一般需要的施工细部及图纸，即地坪、墙面、天花、电器插座、固定家具等的细部设计，并包括饰面材料，活动家具、装饰灯具图表及说明、工程规范及技术说明。1.4.4施工配合：包括与施工之承包商进行施工前图纸交底，协助甲方评估挑选家具厂商，列出交货期较长的项目清单请甲方提早订购，施工期间到工地现场，解决有关设计问题，协助甲方审定施工单位所提供的材料或代替材料的样板，确保施工后成果与设计相符。2、设计费的支付办法如下：2.1按照上述基本服务内容，乙方的室内设计及顾问工作总设计费为人民币:(￥元）；2.2甲方将按整体设计工作分段的方式计算缴款予设计师：第一期签订本合同后乙方开始作业，甲方支付40%设计定金，计人民币：(￥元）；第二期概念设计，效果图阶段完成并获甲方认可,甲方支付50%设计费，计人民币：(￥元）；第三期深化设计施工图阶段完成并获甲方认可,甲方支付10%计费，计人民币：(￥元)共100%2.3支付约定甲方以人民币形式将设计费直接支付款项至乙方下列指定账户:银行:地址:户名:_账户:_3、双方责任：3.1甲方责任：3.1.1甲方应向乙方提交全部有关资料及文件，并对其完整性、正确性负责：3.1.2甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。3.1.3如甲方单方面终止合同，甲方需付乙方在合同终止以前已经完成的设计工作，分段费用。3.2乙方责任：3.2.1乙方应向甲方提交全部设计文件（A3施工图一式四份），并对其完整性、正确性及时限负责。3.2.2出图时间表如下：概念方案及效果图（需个工作日，不含修改时间）___月日深化施工图方案（需个工作日）___月____日乙方应按以上时间表或尽力提前完成设计工作，如因甲方原因引致设计延误，乙方不能负责。3.2.3甲方有权要求乙方提供与本工程有关的数据及对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。3.2.4乙方不得向第三方扩散，转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。4、其它：4.1在设计方案合作期间，乙方保证设计师到现场沟通方案，每周至少去一次，包括：概念及深化方案的沟通及汇报。在施工阶段，乙方保证委派设计师到工地现场进行施工配合，包括施工图交底、提供现场指导及项目验收。4.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。4.3本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时双方同意由项目所在地的有关省市的经济仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构，事后没有达成书面仲裁协议的，可由项目所在地的人民法院起诉）。4.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。4.5本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4.6本合同双方盖章后开始生效，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门签证。双方履行完合同规定的服务后，本合同即行终止。4.7乙方负责同甲方沟通图纸，甲方认可方案通过后需要局部改动修改则按500元/次计费。委托方名称：承接方名称：地址：地址：法定代表人：法定代表人：（盖章及签署）（盖章及签署）日期：年月日日期：年月日