搜索
1建设工程施工合同合同编号：(号）甲方：乙方：签订时间：年月日2依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程项目概况一、工程名称：施工现场三通一平工程二、工程承包范围和内容：1、范围：居住小区规划图纸中A、B、C地块（详见规划图纸）。2、施工内容：原有旧厂房基础及设备基础清理；用地红线范围内的土石方平整、挖土方、弃土外运；碎石路面平整、回填及压实；地表排水等。乙方负责包工、材料、机械，保质量、保安全、保工期、文明施工、保证通过业主的验收并附报验资料。3、其他：、乙方自备工人劳保用品、雨天作业用品，自备各种机具。、乙方负责做好本项目的各种质量保证资料交业主备案。三、合同价款：工程总造价为：（大写）、（小写）￥元，总造价组成：详见合同价格清单。四、结算方式：按合同价包干结算，除按双方另行约定的价差调整外，其他任何情况下不做调整。第二条：双方权利和义务一、甲方权利义务：1、甲方负责乙方进场施工所需要的施工条件。2、甲方按合同支付乙方工程进度款。二、乙方权利义务：1、组织施工管理人员、材料、施工机具进场，做好人员各项培训工作。2、认真执行工程建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定。3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工。4、采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管3理规定。5、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。第三条：工程期限一、根据本工程的工期和使用需要，工期为年月日至年月日。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后或乙方有证据证明出现下列情况之一的，工期相应顺延：1、甲方未按施工准备规定，不具备乙方施工条件影响进场施工的；2、在施工中发生连续雨天不能施工、非乙方原因造成的停水、停电8小时以上，影响正常施工的；3、人力不可抗拒的因素而延误工期的。第四条：工程质量及安全、文明施工管理一、乙方按相应的工程建设施工及验收技术规范、标准、设计要求进行施工。二、工程质量等级：符合设计图纸及相关规范要求。三、工程竣工验收以国家及行业颁发的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，达到工程质量检验及评定的合格条件。并接受甲方的现场监督与检查。四、工程安全、文明施工1、甲方为乙方提供满足安全生产、职业健康、环境保护要求的施工场所，承担向乙方进行施工场所安全隐患交底的义务。2、乙方要严格执行工程建设中的有关规定，明确组织、协调、监督责任，认真采取安全措施严防事故发生，做到安全施工、文明施工。并对施工过程的安全生产、职业健康、环境保护工作负责。3、乙方在施工中发生事故，应立即报告甲方派驻代表，并须承担一切责任。第五条：设备、材料的供应验收1、乙方应根据设计和规范要求及合同的要求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，提供产品质量合格证书，满足有关技术规范要求。2、由乙方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，不满足业主有关技术规范要求，乙方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。43、甲方供应的或乙方自行采购的材料、设备必须附有产品的合格证，任何一方认为对方用于工程的材料、设备需要复验的，应允许复验，经复验符合质量要求的方可用于本工程，其复验费由要求复验方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料方负责。第六条：工程价款的支付一、工程款支付:1、甲方在竣工验收合格、结算完成后，十天内将工程合同款一次性付给乙方，即甲方支付给乙方人民币（大写）【（小写）￥元】；2.支付方式：甲方在收到乙方提供的等额正式税务发票后，5个工作日内甲方以银行转帐方式支付至本合同约定乙方指定帐户。第七条：违约责任一、双方责任：1、甲方未能按合同约定履行自己的责任，造成工程延期的，除工期得以延期相应天数外，还应赔偿乙方由此造成的损失。2、由于甲方原因工程中途停建、缓建超过半年造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运人员和机械设备调迁、材料和设备因市场单价变化的差价损失。3、甲方未能按时提供施工场地等其他不按合同履行义务即构成违约，甲方应承担相应违约责任,并赔偿由此给乙方造成的机械、人员待工经济损失。4、如因乙方原因造成工期拖延，乙方按1000元/天支付违约金，甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除。5、工程施工质量或乙方采购的设备、材料不符合设计施工约定的，乙方负责无偿修理或返工。6、如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。第八条：纠纷解决的方法合同执行中出现任何问题，双方应本着友好协商的原则进行解决。任何一方违反合同约定，经双方协商不成，按以下两种方式解决：1、向合同签订地仲裁委员会申请仲裁；52、向合同签订地人民法院起诉。第九条：合同生效及终止1、本合同经双方代表签字、加盖双方公章或合同专章之日起生效。2、本合同签订之日起，如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议必须加盖有双方公章或合同专章方能生效，作为本合同的补充合同。3、双方有关本工程的洽商、变更等加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件视为本合同的组成部分，双方均予以认可。没有加盖有双方公章或合同专章的书面协议、文件或口头协议，双方均不予以认可。第十条：附则1、本合同一式肆份，双方各持两份。2、本合同未尽事宜，甲乙双方酌情商定；甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人或法定代表人或委托代理人：委托代理人：户名：户名：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址：地址：电话：电话：日期：日期：