搜索
装饰装修施工改造合同按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。一、工程概况：地下一层员工宿舍、员工食堂及厨房、淋浴房、更衣室等所属区域内（详见图纸），改造工程。总建筑面积平方米。二、承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：1、承包人包工包全部材料；2、承包人包工包部分材料；3、承包人包工、发包人包料。三、合同工期：开工日期：年月日；竣工日期：年月日。总日历工期（包括法定节假日）：日。四、合同价格：此合同范围内施工总价：。五、结算方式（一）、双方商定本合同价款采用第种方式确定。1、采用固定价格。固定价格加%包干风险系数计算。2、采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。3、成本加酬金（二）、工程预付款1、合同生效后，发包人向承包人预付工程款%即人民币（大写）：预付款扣回的时间、比例：2、工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：（2）工程款支付金额和时间：工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。六、双方责任：（一）、发包人：1、发包人指定代表负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2、发包人在装饰装修改造工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。（二）、承包人1、指派为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2、严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4、未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。6、保证装饰装修现场的整洁，负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。竣工前做好卫生清扫和处理工作。七、材料供应1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。八、安全生产和防火1、发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。2、发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。3、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。4、由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。5、承包人方自行负责工作人员在施工期内人身安全由，发生任何人身意外事件及产生的法律纠纷与发包方无关。九、工程质量及验收1、双方约定本工程质量应达到国家质量评定标准（可选择优良或合格）。2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。4、装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。5、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。6、承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。十、违约责任1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人元。2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人元违约金。3、工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的%。4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。十一、争议的解决方式1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，提交大连仲裁委员会仲裁，或依法向工程所在地人民法院起诉。十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。自双方签字、盖章之日起生效发包方：承包方：身份证号码：身份证号码：联系方式：联系方式：