搜索
长期施工分包合作协议甲方：乙方：为了规范双方各项分包工程中的劳务用工行为，培育外协劳务队伍，建立长期稳固合作关系，根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国劳动合同法》，本着平等自愿的原则，就双方的责任、权力、义务等事项，经甲乙双方友好协商，达成以下合作协议：一、分包方式乙方分包甲方的工程，甲方以包质量、包安全、包税、包工(部分包工包料)方式，承包给乙方。要求乙方具备承包的各种资质，主要工种人员要有上岗证书，各种证件必须真实合法，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。二、分包范围、价款以甲方与乙方签定的具体分包合同为准，分包工程范围、价格、要求，按实际工程量计算，具体按每次的分包协议内容或承诺执行。三、结算方式按每次约定的分包单价×工作量计算乙方的分包金额，在每次工程完工验收合格后结算至85%。期间乙方可借支生活费，余额在每年的春节前结清，但在此前，乙方必须对其分包的工程的任何质量问题进行彻底修善合格后付给。四、质量验收标准1、在施工中应按国家现行颁布的操作规程及验收规范标准操作，制作有样品的按样品执行，业主或总包方有特殊要求的，乙方应严格按要求施工，乙方必须保证其承包的工程符合规范，质量达到合格标准同时接受甲方管理人员的监督，并执行甲方的质量管理制度和经相关质检部门统一验收。2、在施工中经甲方公司相关人员及相关质检部门检验发现质量不合格，乙方应在甲方规定的期限内予以修复，工期不予顺延。若乙方在甲方规定的期限内未予修复的，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付万元的违约金外，乙方应据实赔偿。五、工程安全1、乙方在施工操作过程中，应严格按国家相关施工安全标准和有关规范、条例执行，应符合现行验收规范标准。2、乙方应加强对操作人员进行安全意识教育。严格遵守甲方的对于安全严管重罚的规定。3、乙方负责施工期间的一切安全责任，若乙方在施工期间出现一切安全事故，由乙方自行承担经济损失及法律责任。如果甲方因此导致任何赔偿或损失，均可向乙方追偿，甲方可从应付而未付的工程款中扣除，不足部分，甲方仍可要求乙方承担。4、乙方办理劳务人员及财产的保险，并承担相应费用。（应在进场后三日内完成劳务人员及管理人员的保险手续）。否则，因此而产生的纠纷、损失、费用由乙方负全部责任。六、双方权利与义务（一）甲方1、甲方有权对乙方违反合同条款和盗取现场材料及设备设施等实施处罚，并要求经济赔偿直至解除合同的权力。2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按合同约定按时支付工程款。4、甲方有权要求乙方安全防护按安全文明工地规范实施和操作。5、做好技术交底，安排现场管理人员对乙方进行技术指导和工程质量监督管理。6、做好安全交底，进行安全宣传教育和安全检查。7、甲方尽力协助乙方做好与业主及相关方面的协调沟通工作，确保乙方在施工现场水电的正常使用，保证按合同规定提供必要的物资、资源，并承担因工程报验所产生的相关费用及经甲方同意的必要的招待应酬费用。（二）乙方1、乙方必须按甲方的要求进行安全生产、文明生产，不得擅自违反安全操作规程，对于施工现场出现的人身伤害及伤亡事故，乙方承担全部责任，甲方概不负责。如果甲方因此导致任何赔偿或损失，均可向乙方追偿，甲方可从应付而未付的工程款中扣除，不足部分，甲方仍可要求乙方承担。2、乙方应按相关要求组织施工作业人员，在无约定的情况下，自行解决食宿水电材料工具等事项，并安排足够人员进场施工，乙方从业人员要遵守甲方管理及规章制度，不得违背劳动用工规定。因此而产生的纠纷及费用由乙方负完责任，若因此而影响工程施工及工期，并给甲方造损失的，甲方有权依法索赔并追究乙方的法律责任。4、乙方按照施工图纸及施工规范和甲方的要求施工，确保质量合格。未经甲方监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。5、材料按甲方指定地点堆码，每天下班前进行现场清理，做到现场干净、整洁，工完场清。6、乙方领用甲方提供的机械设备、租赁材料必须先办理领用手续再领用，费用按甲方规定收取，工程完后即时归还，如有遗失照价赔偿。7、乙方负责民工的全面管理事务，每天进行班前教育和技术交底，并做好记录。8、乙方每次分包甲方工程后，不得以任何理由推捼不做，因此而造成的损失和索赔责任完全由乙方负责，甲方并保留进一步追究乙方违约责任的权利。七、违约责任与其他1、以上条款双方严格遵守，任何一方违约，由违约方承担万元的违约金,并赔偿因此给守约方造成的经济损失。2、如因乙方原因造成甲方经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包工程款中扣除。同时有权单方清退乙方并解除劳务合同。除本合同另有约定外，因乙方原因导致本合同提前终止的，乙方应向甲方支付工程总价百分之十的违约金，并无权向甲方主张未支付的工程款。4、工程移交使用后，如甲方发现工程质量不符合约定或者不能满足设计要求，甲方有权随时要求乙方返工、更换、重作，并按每发现一次由乙方承担违约金元，累计计算；同时由乙方承担由此造成的损失（包括返工、业主索赔等损失）。5、本工程验收合格后，乙方不得以任何理由（含甲方未按时办理结算手续、未按时支付工程款项）拒绝交付工程，乙方必须在甲方通知后10日内无条件退场，乙方拒不退场或延期退场，按每逾期一天元承担违约金，造成其他损失的还应承担损失，并且甲方有权暂停支付工程款。乙方同意对本工程价款放弃优先受偿权，即不以未付工程款等为理由要求将该工程折价、拍卖优先受偿的权利。6、乙方未按甲方要求按时提供竣工资料的，每延期一日，应按万元向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应据实赔偿。7、因甲方设计变更和其他责任造成停工、窝工的，由乙方自行调剂，乙方不收取停窝工费。8、合同约定的各违约金及罚款可在甲方对乙方进行工程款支付时扣除。9、此协议是甲乙双方长期合作的准则与基石，对任何由甲方分包给乙方的分包工程合同均具有法律资金效力。八、本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决；若协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。九、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方一份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表：代表：身份证号：住址：年月日年月日