搜索
安装工程协议书甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、国愿、公平和诚实信用的原则，甲方将安装工程施工承包给乙方，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程施工任务，经甲、乙双方友好协商，特签订本协议。一、工程项目及相关内容1、工程名称：2、工程地点：3、承包范潮：水电、消防、防排烟、人防设备全套预埋（不含设备安装）洞口封堵，所有施工图内容。4、工期：与土建同步5、质量标准：6、承包方式：包清工及机械设备二、人工费支付方式1、在工预埋期间，按月按实发放工人工资凭工资册及平安卡考勤（以当地市场人工工资计算），但原则上不超过定额用工量。2、安装期间，人工费按当月安全工程量的%支付，工程完工预验收后支付到人工总费用的%，经各专项验收合格后，支付到总费用的%，竣工验收支付到%，余款保修金待竣工验收后二年付清（含竣工决算）。3、甲方要求乙方临时安排代工的，所有人工由甲方现场代表确认后，在当月的工资中另行发放。三、承包费用及结算方式1、承包费用：按土建建筑面积，人工工资为￥元。2、计价方法：①按《浙江省安装工程预算定额》（2010）版计算，定额人工用量根据甲方提供的施工图纸中所要求的内容计算，定额人工包含材料、设备的安装入工与机械费中人工、单价按元／定额人工。（根据甲方投标文件中的定额人工数量）。②、人工单价实行动态管理，根据温州市信息价（综合版）发布的人工价格指数进行调整。调整方法：按照工程安装期闻人工价格指数平均值与合同签订时期人工价格指数之比乘以合同签订的人工单价（以安装工程开工刭竣工之间时间计算）。③、因工程变更或增加的部分工程的工程量：施工过程中发生零星签证的人工费用按业主已签证的天数计算，零星人工单价：技术工元/天，普工元/天：施工过程中发生的零星开孔费用按业主己签证的单价乘以系数计算；其它部分按结算造价的%计算。四、材料、设备供应1、乙方应根据施工图纸要求，在施工过程中，向甲方提交材料供应计划单；甲方应按照乙方提供的材料计划单及时采购、供应合格的货源。大批量的材料计划应提前10天，零星辅材、耗材提前2天，如乙方造成采购计划指令错误引起甲方损失由乙方承担损失【如用量错误，型号错误】。2、由甲方采购的大型、重型设备需要乙方卸车的、场内搬运的(如水泵、风机、配电柜、发电机等)，费用由乙方自行承担。3、甲方采购的材料、设备，乙方配合，如有不符合要求，造成乙方窝工、人工降效的，费用由甲、乙双方承担。4、乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。乙方在施工过程中本着节约的原则，用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担，乙方在施工中应做到日做日清，活完料净，保持现场整洁，后方堆场分类堆放整齐。5、对于乙方节约的材料，甲方应给予一定比例的奖励。五、双方职责与权限甲方1、甲方对乙方施工全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。2、统筹安排、协调解决乙方的生产、生活临时设施；提供施工场地、办公场所等。3、及时做好材料、设备供应工作；向乙方提供四套施工图纸，竣工图纸由甲方另外提供。4、按本合同约定，向乙方及时支付人工工资。需要确认工程量的，应在一周内对乙方提交的工程量报表进行审核、确认。5、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，搞好业主、监理、质检部门之间关系，协调现场与各个班组之间的工作关系。6、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；负责组织竣工验收。7、负责为乙方施工场地内的所有员工生命财产办理保险，并支付保险费用；如乙方违章施工造成的工伤及安全事故由乙方自行承担保修金超出部分的费用；如乙方工人进场没有及时向项目部提供身份证登记做好三级教育及平安卡造成的工伤由乙方自行承担保工伤费用。乙方1、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，负责本专业的施工管理。2、负责编制施工计划、物资需用量计划表，对工程质量、工期。安全生产、文明施工负责。3、严格遵守甲方的规章制度。服从甲方现场管理人员和监理工程师的监督检查，接受整改意见，限时完成整改。尊重业主及甲方现场人员的指导意见，协调好各方面的关系。4、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准【严禁不按程序施工，随意打、砸、凿，违反得罚】；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。5、乙方人员不得在工地聚众闹事、打架斗殴、赌博等，扰乱甲方正常工作秩序，违反者甲方给予必要的经济处罚【每发生一次罚款2000元】，造成后果有重大影响的除依据法律追究责任外，甲方有权终止合同。6、按时提交报表、负责完整的原始技术经济资料，配合工程承包入办理交工验收。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。8、发生工伤事故，乙方应及时向甲方汇报，并做好救治工作。六、施工机具1、常用及专用施工机具由乙方负责提供。2、与施工机具相关的辅助材料、耗材应由甲方提供（如切割片、钻头、氧气、乙炔、电焊条、锯条、杭油、焊锡、胶水等）如甲方在管理过程中发现乙方随意浪费辱引起损失由甲方处以罚款【每次500元】。七、违约责任1、乙方在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量而返工，引起工期延误应予赔偿损失，并用工程承包款百分之二十作为担保金，甲方有权终此合同。2、甲方不按约定履行合同职责、不及时支付人工费用的，造成乙方窝工、停工的，责任由甲方承担，并赔偿相应的损失。3、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应出乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。八、附则’1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可：(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院起诉。2、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。’3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，至工程竣工、双方经济结算完毕后失效。4、合同履行过程中发生的其他事项，双方另行协商。甲方(签字或盖章)乙方(签字或盖章)担保方签订时闻