钢结构安装工程劳务分包合同

钢结构安装工程劳务分包合同编号：发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.工程名称：2.工程概况：3.分包工作内容：本工程钢结构部分的制作、安装的分包施工范围包括：1)测量放线、预埋件清理纠偏、后置埋件补充；2)材料申报、装卸、垂直运输、入库堆放保管；3)钢结构除锈、制作安装、清理焊缝后刷防锈漆一度；4)质保期（质保期详见本合同第五条第2.2款之规定）内的无偿售后服务。第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供满足工程进度需要的作业人员。第三条合同工期进场日期：年月日。竣工日期：年月日。第四条合同价款1.合同总价：人民币元大写。2.对合同价款内容的明确：此单价含焊条、氧气乙炔、胶水、自攻螺丝及铆钉费，房租、生活用品及生活水电费，所有工器具设备等费用。第五条合同价款的结算和支付1.合同价款的结算。1.1发包人于钢结构网架施工正式开始10日后，向承包人支付不大于人民币五仟元（小写：5000.00元）的预付款。2.合同价款的支付2.1整体钢结构网架工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所完工程量的90%；2.2本分包工程保修期起算日期：钢结构网架安装工程完工，经监理单位、总承包单位验收合格之日；本分包工程保修期终止日期：发包人办理的整体工程竣工验收单日期向后延迟一年。保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所以余款。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2.重大伤亡及其他安全事故处理：2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。2.2按照双方约定，发包人不承担由承包人在施工生产过程中产出的一切安全责任、经济责任及其一切后果。由事故责任方承担相应的责任。第七条工程质量、验收与保修1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3.对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。第八条工期延误1.对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；1.2发包人同意工期顺延的其他情况。2.承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3.非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应根据现场情况，及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施，确保总体工期保质保量按时完成。第九条文明施工1.发包人、承包人应严格执行南通人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2.发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，食宿双方约定由承包人自行解决。3.对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到市、区建委，建设单位，总承包单位对现场文明施工的管理要求。第十条材料机具供应1.本工程由发包人提供的机械设备为：二级配电箱、表箱及配套的主电缆。承包人自备的工具为：三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。双方确认防护用具由承包人承担。2.由承包人自备的工具、防护用具等须其自行带入现场。3.承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。4.对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：4.1承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。4.2发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5仟元以上的罚款，并将当事人送公安机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。第十一条发包人的权利及义务1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.负责提供施工图纸壹套，提供必要技术资料。3.负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。7.负责组织工程的验收工作。第十二条承包人的权利和义务1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2.承包人需将其作业人员登记造册，所有进场施工人员必须购买意外伤害保险，金额不得低于壹百万圆整。3.在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，服从发包人的统筹安排，统一调动。4.当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。5.承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001），按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。6.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。7.承包人确认张少良为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。8.承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装的协调。9.承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。10.施工过程中，承包人利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时，承包人应提前报发包人协调解决，在未解决以前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。第十三条违约责任1.发包人违约责任1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。2.承包人违约责任2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。2.4承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1.向施工地点所在区人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方签字后生效。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即自然终止。第十六条本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。第十七条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。发包人（签字）：承包人：日期：日期：