搜索
湖州市吴兴区西山圩区整治工程（Ⅲ标）投标文件技术标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人2014年12月日2技术标目录一、技术特征值表标二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书三、投标保证金四、施工组织设计五、项目管理机构六、资格审查资料七、原件的复印件八、其他材料3一、技术标特征值表序号条款名称约定内容备注1项目负责人姓名：沈黎钦2技术负责人姓名：3工期（月）64缺陷责任期1年5分包无6质量目标合格…………4二、法定代表人身份证明投标人名称：上海水工建设工程有限公司单位性质：有限责任公司地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：_系上海水工建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：上海水工建设工程有限公司（盖单位章）2014年12月日注：此证明用于法定代表人亲自出席开标会。5二、授权委托书本人（姓名）系上海水工建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托沈黎钦（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改湖州市吴兴区西山圩区整治工程（项目名称）III标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明投标人：上海水工建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：2014年12月日6三、投标保证金汇款凭证或收据复印件粘贴在此7四、施工组织设计1．投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：序号名称备注1施工排水设计说明书及附图（包括降水方案、场地排水等）2土方工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）3主体建筑物工程施工说明书及附图（施工工艺及质量保证措施和有关试验要求，施工进度工期计划等）4施工进度计划说明书5工程质量管理方案6安全生产管理方案7文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等8水土保持、环境保护管理方案9其它有关工程的施工工艺及进度计划10有关施工建议2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附表三计划开、完工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图附表五临时用地表8附件一拟投入本标段的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注附件二拟投入本标段的试验和检测仪器设备表序号仪器设备名称型号规格数量国别产地制造年份已使用台时数用途备注9附件三计划开、完工日期和施工进度网络图1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。附件四施工总平面图投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。附表五临时用地表用途面积（m2）位置需用时间10五、项目管理机构（一）项目管理机构组成表职务姓名职称执业或职业资格证明备注证书名称级别证号专业养老保险注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。投标人：（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）2014年12月日11（二）主要人员简历表姓名沈黎钦年龄学历执业资格安全生产考核合格证书职称职务拟在本合同任职项目负责人质量负责人毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话主要人员指：项目负责人、技术负责人、安全管理人员（专职安全生产管理人员）、质量员、施工员及其他主要人员。注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。投标人：上海水工建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）2014年12月日12六、资格审查资料（一）投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）企业名称注册地址通信代码电话传真网址邮政编码成立时间企业性质上级主管单位法定代表人姓名出生年月职称技术负责人姓名出生年月职称企业资质等级员工总人数(人)法人营业执照号其中项目经理(人)固定资产（万元）高级职称人员(人)流动资金（万元）中级职称人员(人)开户银行名称初级职称人员(人)账号技工（人）最近5年完成的营业额（万元）年年年年能承担的年最大建安工作量（万元）注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。投标人：上海水工建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人（或委托代理人）：（签名）2014年12月日13（二）2011年、2012年、2013年财务状况表1.财务状况表财务状况表项目名称单位2011年2012年2013年一、注册资金元二、净资产元三、总资产元四、固定资产元五、流动资产元六、流动负债元七、负债合计元八、营业收入元九、净利润元……2.拟投入本项目的流动资金函拟投入本项目的流动资金函湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（招标人名称）：我方拟投入湖州市吴兴区西山圩区整治工程（项目名称）III（标段名称）的流动资金为200万元，资金来源于，资金来源证明文件附后。申请人：（盖单位章）年月日注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。资金来源填写银行存款、银行信贷或其他形式。14（三）正在施工的和新承接的工程情况表合同名称合同项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划完工日期承担的工作工程质量项目经理项目技术负责人监理人或总监理工程师以及电话合同项目描述合同项目描述至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）备注注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。15（四）2011年11月1日至投标截止日发生的诉讼及仲裁情况表序号诉讼或仲裁事项诉讼或仲裁中的地位缘由结果备注一诉讼事项无二仲裁事项无注：相关材料复印件在“原件的复印件”中提供。16(五)资格审查自审表序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码1企业部分1.1营业执照1.2安全生产许可证1.3资质证书及等级1.4法人代表安全生产考核合格证书1.5总经理安全生产考核合格证书1.6分管安全生产副总经理安全生产考核合格证书1.7分管安全生产副总经理的任命书1.8技术负责人安全生产考核合格证书1.9投标人及拟派项目负责人自2011年11月1日至投标截止日行贿犯罪档案记录，由检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果（投标截止日前二个月内均有效）；1.10投标人在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业及拟投入本项目管理班子成员信息的网页打印件。2项目部部分2.1项目负责人建造师注册证书2.2项目负责人安全生产考核合格证书2.3项目技术负责人建造师注册证书2.4项目技术负责人职称证书2.5质量负责人的建造师注册证书17序号审查因素审查标准审查结果引用的证明材料对应页码2.7安全负责人的建造师注册证书2.8专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书2.9项目安全员、质检员和施工员的省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。2.10项目负责人师无现任其他工程项目负责人、无限制投标的不良行为记录承诺书18七、原件的复印件1企业部分(1)营业执照复印件；(2)安全生产许可证复印件；(3)资质证书复印件；(4)法人代表的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(5)总经理的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(6)分管安全生产的副总经理安全生产考核合格证书（A证）和任命书复印件；(7)技术负责人的安全生产考核合格证书（A证）复印件；(8)投标人及拟派项目负责人自2011年11月1日至投标截止日行贿犯罪档案记录，由检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果（投标截止日前二个月内均有效）复印件；(9)企业信用报告复印件（如有）(10)投标人在“浙江省水利建设市场信息平台”公示本企业及拟投入本项目管理班子成员信息的网页打印件（加盖单位公章）应装订在投标文件正本中；评标时应对信息进行复核，以投标截止日“浙江水利建设市场信息平台”公示信息为准。(11)经审计的财务会计报表复印件（含流动资金来源证明）；注：(1)～(9)项的原件须提交，(10)项的原件应装订在投标文件正本中，(11)项不需提供原件。2项目部部分(1)项目负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注证书复印件；(2)项目负责人的水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)复印件；(3)项目技术负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注证书复印件；(4)项目技术负责人的职称证书复印件；(5)项目质量负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注证书复印件；(6)项目安全负责人的水利水电工程贰级及以上建造师注证书复印件；(7)项目专职安全生产管理人员的省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(C证)复印件；(8)项目安全员、质检员和施工员的省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证复印件；(9)拟派本工程的主要人员近3个月出具社保缴费证明复印件。(10)项目负责人师无现任其他工程项目负责人、无限制投标的不良行为记录承诺书；注：(1)～(9)项的原件应提交，(10)项的原件应装订在投标文件正本中。如查实投标人提供虚假业绩资料以满足资格审查要求的，将取消投标或中标资格，并报相关部门予以通报。19八、其他材料1、拟派项目负责人师无现任其他工程项目负责人、无限制投标的不良行为记录承诺书（招标人名称）：本投标人（投标人名称）郑重承诺：1、拟派本招标项目（招标项目名称）（标段名称）的项目负责人（姓名）（建造师注册证书号：）无招标文件所指的在建工程。2、本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准）。3、本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码：）自年月日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。4.本投标人提供的资料保证真实。以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。附：拟派项目负责人身份证复印件投标人：（盖单位章）2014年12月日2、其他资料拟派项目负责人身份证（正、反面）复印件粘贴处20湖州市吴兴区西山圩区整治工程（Ⅲ标）投标文件商务标投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人2014年12月日21商务标目录一、投标函二、已标价的工程量清单三、其他材料22一、投标函（一）投标函湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（招标人名称）:1．我方已仔细研究了湖州市吴兴区西山圩区整治工程（项目名称）III（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（￥元）的投标总报价，工期6月，拟派沈黎钦为本项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币拾万（大写）元（￥100000元）。4．如我方中标：(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；(4)我方承诺按照招标文件规定向你方递交民工工资支付担保。(5)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。6.（其它补充说明）。投标人：上海水工建设工程有限公司（盖单位章）法定代表人或其委