搜索
劳动合同甲方（用人单位）名称：斯正良乙方（劳动者）姓名：任义宾家庭住址：居民身份证号码：联系电话：一、经甲乙双方共同协商，将宁夏固原宋家巷住宅12#、15#楼三层以上（不含三层）模板工程以包工不包料的方式承包给乙方，承包范围按设计图纸和所有的图纸变更施工。（工程所用的铁钉，铁丝、胶带纸材料、本工程使用的机械和三级配电箱以外需用的电缆、工人佩带的安全帽包括在承包单价内）。结构形式为：砖混、承包单方造价标准层为35元/m2，阁楼层（包括屋面层所有需安装的模板）为48元/m2。不管经后市场上发生造价上的变化均无增减，一次性包死。二、建筑面积的计算方法：建筑面积；以施工图纸为计算依据，按国家规定的计算规则计算。12#楼建筑面积：标准层为324.17平方米；阁楼层为128.7平方米。15#楼建筑面积：标准层为平614.68平方米；阁楼层为204.31平方米。三、工程质量：1、工程质量按国家验收规范标准执行，质量为合格。2、施工过程中出现不合格产品，必须返工重做，达到验收标准为止，返工造成的工料损失由承包方承担。金额在生活费中或结算时进行扣除。3、施工过程中出现质量问题业主对工程进行处罚，在结算时按业主处罚的二倍扣除。4、砼浇筑时应有人看守模板，检查发现看守人员不在现场处200元/次的罚款。⑶砼浇筑后有饱模、缩模、漏将现象应及时处理。饱模的砼超过墙面的由乙方凿打，凿打的工资由乙方承担。四、工程进度：乙方应根据甲方的进度安排进行施工，保证工程进度所需要的施工人员，12#楼墙体大面积完成后的第三天，15#楼墙体大面积完成后的第四天必须完成楼层面板，给钢筋工程进行绑扎，只许提前不许延。由于模板安装工程的因素产生工期延误，导致业主对本工程的处罚应由乙方全额承担。五、安全生产及文明施工：乙方必须高度重视安全生产，按安全生产条例做好安全生产工作，违犯相关条例按安全生产相关处罚条例进行。一但发生安全事故必须追究乙方的经济责任和法律责任。安全生产：1、施工人员上班不戴安全帽者罚款10元/人次。2、施工人员上下班乘坐升降机罚款200元／人次。3、施工人员在建筑物内拉大便罚款100元／人次。文明施工：1、施工现场做到工完场清，现场清理工作影响工程验收，产生的一切费用由乙方。2、工程使用的模板不得堆放在外架上，发现外架上剩余模板处100元以上罚款。3、工程竣工后模板将堆放到指定的地点，否则发生的费用由乙方承担。注：以上发生罚款金额在生活费中或结算时进行扣除。六、生活费和工程款支付：1、每月的10日～15日内支付工程量的80％2、内外粉刷基本完成，经验收不再有凿打的现象支付20。3、工人工资发放时乙方应根据公司的劳务工工资发放条款，按实际款额填写工资报表，等办理相关财务手续。否则手续不齐不予发放工资。七、其它5、双方因履行本合同发生争议，先协商解决。双方施工过程中因工程质量问题扣减、工程量或单价原因发生农民工工资争议的，由建设单位组织建设工程监理等有关单位予以确认，出具书面证明并交双方当事人各一份。当事人对确认结果有异议的，可以在收到确认证明之日起5日内，向建设工程所在地县级以上建设工程质量监督机构投诉，建设工程质量监督机构应在7日内予以书面答复。6、双方因履行本合同发生争议协商无效的，可带齐相关资料到工程所在地城建部门或劳动部门调解。调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁机构申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自收到裁决书之日起15日内向人民法院起诉。本协议一式二份，甲、乙方各执一份，自签即日起赋予法律效力。签字甲方：签字乙方：2009－6－30