搜索
0土石方施工分包合同工程名称：开阳县遵义大道北段道路建设工程发包人：湖南中格建设集团有限公司承包人：重庆优置土石方工程有限公司签订日期：年月日1土石方施工分包合同甲方（发包人）：湖南中格建设集团有限公司乙方（承包人）：重庆优置土石方工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就“开阳县遵义大道北段道路建设工程土石方工程”达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：开阳县遵义大道北段道路建设工程2、工程地点：贵州省贵阳市开阳县城3、工程内容：土石方工程二、工程承包范围承包范围：①土石方开挖，②安全生产、文明施工等工作三、合同工期、承包方式工期总日历天数：工期为45日历天承包方式:包工包料，综合单价承包四、质量标准工程质量标准：满足国家质量验收规范及设计要求五、计价、计量1、综合单价如下：①挖运土方（工作内容：开挖、装车、弃置、倒土场场地平整、不含倒土费）综合单价17元/m³；②挖运石方（工作内容：钻孔、爆破、开挖、装车、弃置、倒土场场地平整、不含倒土费）综合单价27元/m³。2、该工程工程量暂定为50万m³，实际工程量及土石比以甲乙双方现场测量确2认、签字为准。六、付款方式：该工程在施工过程中，乙方全垫资，施工过程中甲方不支付乙方任何款项，待土石方工程全部完工后按以下方式进行付款。1、土石方工程全部完工，甲方在一个月内支付乙方土石方工程款的50%。2、乙方收到第1次工程款后第3个月，甲方支付乙方土石方工程款的30%。3、甲方将扣除30万税金后剩余工程款于乙方收到第2次工程款之日起6个月内甲方分次付清。七、安全及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷，不得因此影响施工，不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。八、施工组织与工期1、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞3后于进度计划时。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按甲方退场通知十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的50%支付，否则甲方不支付任何款项。2、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决。九、甲方责任1、提供施工场地，由甲方负责和业主及政府各部门的工作协调。2、确定开挖深度、开挖边线。3、确定开工日。4、甲方委托李跃恒为现场负责人，对现场所有事宜全权负责协调处理；履行其它本协议约定的义务以及负责。5、负责办理爆破手续。6、如非乙方原因造成的停工，工期按停工天数顺延；连续停工超过5天，从第6天起甲方给予乙方记取机械闲置费用，费用按《贵州省市政工程计价定额》（2004版）机械台班费用记，现场每台机械每日记1台班。7、甲方如不按合同约定支付乙方工程款，每超过1天甲方按应付工程款的0.66‰支付乙方作为违约金。十、乙方责任1、服从甲方的工作指令及计划，确保工程进度和施工质量。遵守法律及各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，或直至终止合同。2、保证对本项目施工的人力、物力及机械设备的投入，所有施工过程中使用的机械、设备及材料均由乙方自行租赁及采购。3、土石方运输车辆在运输及弃土过程中出现的安全事故及经济损失由乙方自行承担。须按照贵阳市相关规定，确保道路运输的安全及符合卫生环保的相关规定。44、合理组织、安排施工队伍及人员，对施工人员进行施工前的安全教育和专业技能培训，对施工中的人员安全负全部责任，施工过程中出现的安全事故及经济损失由乙方自行承担。5、乙方在施工过程中必须按甲方指令进行开挖。如因乙方不听从甲方指令，擅自开挖造成的超挖，甲方不予计量，且乙方无条件进行整改。6、乙方委托但小平为现场负责人，对现场所有事宜全权负责。7、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。8、乙方于合同生效之日起3日内机械进场施工。十一、奖惩1、乙方在合同工期基础上提前完工，每提前1天，甲方按工程款总额1‰给予乙方作为奖励，累计奖励不超过工程款总额1%；2、因乙方机械组织不力、不听从甲方指令施工等原因造成土石方工程无法再合同工期内完工，在合同工期基础上，每推迟1天完工，甲方按工程款总额1‰扣除工程款，累计金额不超过工程款总额3%。十二、争议的解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（1）种方式解决：（1）提请贵阳市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。十三、合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执二份；合同于签章之日起生效，最后一笔工程款支付后失效。5发包人：承包人：代表人：代表人：联系电话：联系电话：年月日年月日