搜索
合同编号：XXXXX股份有限公司XXXX系统集成采购项目建设单位：XXXX股份有限公司承建单位：XXXX公司年月第1页发包人（建设单位）：承包人（承建单位）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规、规章及现行有效的国家、部门、行业的规定、标准等规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承发包双方经友好协商，签订本合同，协议如下：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：湖北安陆农村商业银行股份有限公司数据中心基础设施设备系统集成采购项目建设包括设备采购、安装、系统调试等，具体内容见设计图纸。4、承包方式：包工包料、包工期、包安全、包质量；5、工程期限：在具备安装、施工条件下与主体工程同步进行工期，本工程总工期为日历日，自20年月日开工（具体开工日期以发包人的书面通知为准，如因恶劣天气等不可预见因素导致无法施工时，经双方协商办理书面工期签证后时间相应顺延）。二、施工设计图纸1、图纸的提供发包人向承包人提供经已审批的施工设计图纸及其技术资料。2、图纸错漏的改正承包人发现发包人提供的施工设计图纸存在明显错漏或疏忽，应及时书面第2页通知发包人。发包人收到书面通知后应及时予以答复，并通知设计人予以改正。因发包人未及时答复等原因造成承包人损失的，发包人应予赔偿。3、图纸的使用与退还施工期间，承包人应在施工现场保留一套完整施工设计图纸供实施合同工程过程需要时使用。本合同终止后，除承包人存档需要的施工设计图纸外，承包人应将全部施工设计图纸退还给发包人。三、开工1、工程开工承包人应在签订本合同后的28天内，向发包人提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。2、承包人未按时开工的处理程序和责任承包人未能按照时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向发包人提出延期开工的要求并说明理由。由此造成的损失和延误的工期由承包人承担。四、不可抗力1、不可抗力因素不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：(1)当地气象部门规定的情形；第3页(2)当地地震部门规定的情形；(3)当地卫生部门规定的情形；(4)专用条款约定的其他情形。2、不可抗力处理程序不可抗力事件发生后，承包人应立即书面通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取相应措施。发包人认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向发包人报告一次受害情况。3、不可抗力引起费用的承担因不可抗力事件导致的费用，由合同双方当事人按照下列规定承担，并相应调整合同价款：(1)永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失，由发包人承担；(2)承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工设备损坏，由发包人承担；(3)施工场地内的人员伤亡和本款第(1)点、第(2)点以外财产损失及其相关费用，由合同双方当事人各自承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求照管工程的费用，由发包人承担；(5)工程所需的清理、修复费用，由发包人承担。4、不可抗力引起工期的处理因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延；不能按期竣工的，第4页承包人无需为此支付任何误期赔偿费。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人支付。5、延迟履约发生不可抗力的责任合同任何一方当事人延迟履行合同后发生不可抗力事件的，不能免除另一方当事人因不可抗力造成损失的责任。6、避免和减少不可抗力的损失不可抗力事件发生后，合同双方当事人应采取措施尽量避免和减少由此发生的损失。因合同任何一方当事人没有采取有效措施而导致损失扩大的，则损失扩大部分由其自身承担。五、双方责任1、发包人责任：(1)工程施工前发包人提供相关建筑平面图纸、强弱电工程内外管线图及其它相关工程管线图。(2)负责施工图纸的审定。发包人保留主要设备品牌、款式的选择权，在施工前由承包人送样经发包人确认封样后方可采购使用。(3)负责协调承包人与其它施工单位的工作关系，协助承包人做好施工现场管理、协调工作。(4)发包人派专人负责承包人设备、器材安装的监督、验收工作，并及时与承包人办理合同以外的签证和相关交接手续。（二）承包人责任：(1)承包人承包范围内各系统的施工图纸优化设计，保证设计符合国家有关第5页规范要求，并确保通过验收。(2)进场施工前应由承包人完成各项准备工作，制订施工组织计划。(3)负责本合同工程承包范围内的系统的施工、安装、调试、验收工作。承包人施工时应严格遵守现场安全文明施工规定，应对施工人员进行法律安全教育，严格按照安全施工操作规程施工，施工期间承包人人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由承包人全部负责。如因承包人原因，发包人受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在发包人受追诉或赔偿后，承包人承担全部损失。(4)提供完整的竣工资料（含竣工图）和发包人认为需要的其他与该工程相关的资料。(5)承包人应按承诺及时完成合同质保期内的系统维护。(6)承包人负责按投标书中所提供的设备品牌实施，如确需更换，需经发包人书面同意后，办理变更手续。六、工程管理1、发包人委派同志为项目代表。承包人委派同志为项目经理，同志为现场技术负责人。2、根据发包人总体工程进度，承包人制定工程进度计划并组织施工。3、承包人不能按时开工，应在约定的开工日期之前向发包人代表提交书面延期开工的理由和要求，发包人代表同意延期要求后，工期相应顺延。4、承、发包双方根据工程实施情况向对方提请相关资料、文件或意见，另第6页一方应在约定的时间（72小时以内）予以明确答复，逾期可视为认可。5、系统试运行过程中，由承包人负责成品保护，因产品自身质量、工程质量造成的无法正常运行，由承包人负责修复（人为损坏、使用不当除外）。6、设备未经移交，不得使用，如需使用需经承包人同意；如因发包人在承包人未同意下，提前使用发生损坏，修复费用发包人自行承担。七、质量与安全管理1、质量与安全的监管承包人应在施工场地设置专门的工程质量和施工安全管理机构，配备专职管理人员，建立完善的管理制度。2、承包人对质量与承安包人全对负责承包人应对合同工程质量和施工安全负责，严格执行国家、省有关工程质量和施工安全的操作规程及管理要求，按照施工设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改施工设计图纸，确保合同工程质量和施工安全。八、验收办法1、本工程具体验收时间应符合总工程期要求。2、发包人验收时，可提出修改意见，承包人按修改意见进行整改，并承担因自身原因造成的费用，非承包人原因造成的费用，费用由发包人承担。因承包人原因造成工期延误的，承包人承担违约责任。3、当工程安装调试完毕，承包人认为工程竣工具备验收条件后，于工程竣工验收前向发包人提供完整的工程资料（含竣工图）（一式伍份）和工程竣工验收报告。发包人代表在接到承包人的工程验收报告后组织进行验收。第7页4、如无特殊情况发包人应按本协议规定的时间组织各项验收。5、设备移交：验收合格后5日内，承发包双方办理设备移交手续，移交完毕后，承包人不再负责成品保护，由发包人指定的责任部门负责。九、工程款项本工程合同总金额：￥元，大写（人民币）。十、结算方式、履约保证金及付款方式1、结算方式：承发包双方签署本合同后，发包人支付中标价格的10%作为预付款：即￥元，大写（人民币），工程竣工验收后，发包人支付承包人的工程款85%，即￥0元，大写（人民币）。质保期满后，支付剩余5%，即￥元，大写（人民币）。2、本工程合同价款发生下列情况之一的，可作调整：（1）因图纸变更或招标文件暂定价引起的工程量增减；（2）工程施工过程中的设计变更；（3）发包人原因造成的误工损失。3、履约保证金及付款方式：双方签订合同后3个工作日内，承包人需向发包人支付合同履约保证金：￥元，大写（人民币）。合同履约保证金包括工期、质量、安全文明施工保证金。全部工程竣工验收合格后一个月内无息退还履约保证金。4、承包人应在工程竣工验收合格后提交决算报告书，如无特殊情况在承包人提交完整决算报告并经发包人确认收到后一个月内给予审核。第8页5、在工程实施过程中，因方案调整需增加或减少的设备，经发包人书面认可后，可据实结算。十一、工程变更1、所有的工程变更、工程变更完工签证等都必须使用发包人规定的标准表格，否则发包人不予结算费用。2、发包人发出的工程变更应由现场工程师师签字并加盖发包人指定的公章方为有效；承包人发出的工程变更应由施工技术负责人、项目经理（或委托人、必须有委托书）签字并加盖承包人指定的公章方为有效，否则发包人将不予结算费用。3、完工确认原则：工程变更的内容完工后，承包人在当月内报送工程变更完工签证，发包人工程部在收到后各3日内签字确认；工程变更完工签证单作为结算依据，工程变更联系单作为工程变更完工签证的附件和依据。4、原件结算原则：工程变更的结算必须要有完整、有效地原件作为结算的依据。5、因工程变更涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人商定材料的可重复利用率，否则发包人可自行判断可重复利用率。十二、系统维护及培训1、承包人为发包人现场培训系统运行维护技术人员。2、自发包人验收合格之日算起，承包人对各子系统免费保修一年。3、承包人负责系统终身的日常维护、维修，并提供技术指导。4、免费保修期满后，由双方另行协商签订维修服务协议。第9页5、如系统在运行中出现紧急故障，承包人应于2小时内赶到现场进行处理，其他故障在24小时之内响应，并在最短时间内将其修复，如有延迟，则承包人应按100元/小时的标准向发包人支付违约金，因此发生的费用从承包人质量保证金中扣除。十三、违约责任1、承包人延误工期的责任：每日按合同金额的0.05%支付违约金。2、如工程验收不合格，经发包人催告后7日内承包人仍未整改合格，发包人有权解除合同。十四、争议处理方式凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，采取向发包人项目所在地有管辖权的人民法院起诉的方式解决。十五、其他事项1、发包人招标文件及其附件、招标答疑、承包人投标文件、招标议标期间的往来函件和由承包人提供、经发包人认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。2、本合同一式捌份，承发包双方各执肆份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决，可另行签订补充协议，补充协议系本合同有效组成部分。3、本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期：年第10页月日。4、本合同双方地址为有效送达地址，自发件后3日视为送达，如有变更，须书面通知对方。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：纳税人识别号：纳税人识别号：