土方工程承包合同

1土方工程承包合同发包方：承包方：根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利义务，在平等、自愿、协商一致的基础上，经充分协商一致，就土石方工程的相关事宜签订本合同，以共同遵守。第一条项目情况项目名称：项目地点：发包方式：固定全费用综合单价包干第二条承包范围及内容本地块场平及现场原始地面标高至地下室底板垫层标高以上预留30CM的土方开挖、地下室范围线以外的场地回填、运输、地面清表、周边村民关系及相关执法部门的协调等。具体包括如下内容：2.1清表及淤泥开挖。施工范围内植被、青苗、树木及腐殖土的清除及外弃，按图纸要求对地下室范围内的耕作土、有机土、淤泥流沙进行清除换填、分层碾压、废弃料按甲方要求是否外弃；2.2外购土方回填。所有土石方运输、回填、找平、无特殊要求的地块随机碾压，填方边坡的台阶留置及边坡修整。2.3地下室范围内土方开挖及场内回填。按甲方提供的工程施工图、地质勘查报告及规范要求对地下室范围内土方开挖、运输、场内回填、找平。土方开挖包括桩间土、基坑、基槽、管沟等全部现场土方施工及根据现场施工需要的分层开挖、回填。所有土石方的开挖均不分土石质成分、开挖方式、运输方式和运距。2.4水塘抽水、清淤。水塘抽水并按相关部门规定经处理后排放至市政管道中，并按相关规范要求对水塘底部淤泥流沙进行开挖转运至项目指定位置堆放或外弃后换填。2.5施工区域内临时车辆通行便道的铺设。为方便土石施工需要，就地取材，选取碎石、砂夹石、土夹石、经破碎处理的砖渣铺设临时通行便道，随机碾压保持道路畅通。2.6施工区域内降、排水。包括回填土开始后至地下室基坑开挖后的排水沟、集水井施工及管理。确保场地排水畅通、无积水。排水沟需经处理后接入市政管道。阻断红线范围外雨水污水等流入本项目地块内的相应措施。2.7施工现场出入口洗车槽的建造施工。2.8乙方必须对场地内、外车辆行经的道路进行及时清扫，并保持其清洁干净，符合当地执法、环保等部门及甲方的管理规定。车辆进出工地时必须在洗车槽内用高压水枪冲洗干净后方可进出，同时运土车辆的后卡必须采取遮盖措施，防止泥土掉落。施工大门口的道路必须派专人进行保洁及洒水，确保路面无扬尘。同时必须由专人指挥车辆进出，避让市政道路来往的车辆安全，确保不影响道路的正常行驶。若造成执罚乙方自负。2.9乙方在土方回填、开挖前需向监理或甲方申报土方施工专项方案，经批准后方可施工。第三条技术质量要求3.1质量等级为（合格）3.2平场依据：（1）现场抽排水完成后，土方施工机械设备进场前由甲方、乙方、第三方测绘单位共同测量场地标高，以此作为工程量计算依据。（2）本项目施工图纸及地勘报告。（3）回填、开挖整体平基完成后由甲方、乙方、测绘单位、监理单位共同测量完工后场地标高，以此作为工程量计算依据。（4）现行的相关质量标准和施工验收技术规程及规范。3.3现场内清表确保淤泥干化处理（捞起晒干）、清表厚度以现场看不见青苗和余根为准，清表产生的不可用淤泥方、树木、杂草、生活垃圾等非回填物料必须外弃。3.4回填、开挖边坡严格按照设计要求进行放坡，并负责对不规则之处修整。3.5场内回填及地下室范围内换填土方，按分层碾压密实度检测每二层抽取5个点，填土密实度≧85%，换填密实度≧90%。3.6回填土及换填土选取填料尽可能就地取材，选取碎石、砂加石、粘性土、砂性土、土夹石、及2经过破碎的砖渣石渣。淤泥、有机质、耕作土、草皮及灌木树枝、生活垃圾、建筑垃圾不能作为填料。3.7乙方平基完成后，移交场地时，除应当满足上述要求外，还应当满足平整后的场地标高和平整度达到设计及甲方要求标高，误差不超过：+0.20m,-0.10m。第四条合同工期本地块土方工程按以下工序展开：清表清淤----首次回填工作面----地下室范围基坑开挖----二次回、换填土----地下室桩间土、基槽开挖----地下室周边土方回填。各工序具体进场开工时间及竣工时间以甲方书面通知单为准。各工序工期，甲方均充分考虑各种形式的雨雪、节假日、扰民或道路施工影响等不利因素。乙方接到甲方通知函后，应按甲方要求完成进场开工并确保按甲方要求工期竣工。第五条合同价款经协商本合同综合单价为元/m³；如本场地内有外弃非回填土，外弃单价/m³。上述单价均为含税单价，乙方必须开具工程类增值税专票税率为9%。5.1本工程采用综合单价包干的方式计价，综合单价包括：原始场地清表、平整场地、平基放线，进出场施工道路、劳动力及技术装备的组织，土石方的开挖、土石方的转运、弃渣，土石方场内倒运、回填及换填、碾压、夜间施工增加费、沉砂井、冲洗设施、集水井、排水费用、降尘、防护架等措施、以及周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会和周边企（事）业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。同时包括甲方在取得施工许可证前要求乙方施工所发生的费用以及管理费、利润、税金等完成本项目所需要的全部费用。结算价格不受实际土石成分比例影响。5.2价格已包含的风险：（1）全费用综合单价系为完成该工程全部工程和工作内容所需的劳务、材料、机械、试验、管理、保险、规费、工程排污费、措施费、密闭运输费、税费、利润、安全施工、文明施工等费用（含所有综合服务费、安全保险费、招标代理费等），以及施工合同明示或暗示的所有责任、义务和风险（不可抗力带来的风险除外）。若因此造成全面停工的工期延误，工期予以顺延，但由此造成的成本及费用的增加已全部含在价格中。（2）施工现场无水源、电源及施工道路等，由乙方自行负责解决，其费用全部纳入价格中。场外施工公路、车辆运输线路降尘、清洗及保洁费用由乙方承担。本工程未进行地勘，无地勘资料，土石方的土石成分及运距等情况由乙方已经充分在价格中考虑。（3）施工场地内地下、地上和空中有军缆等相关通信线路、电力线路、天然气管线、给水管道、排水及灌溉沟渠、机耕道等设施，其保护费用全部纳入价格中。（4）若由于土石方平衡需要，甲方有权调整标高及增加或减少工程量；施工图中部分边线超出征地红线的，甲方有权调整平场控制边线及施工范围。因变更增加的土石方调运距离（含指定的余土填方区域可能在平场范围以外的情况等）及其他措施费用，甲方不另行支付。（5）本工程可能与其他项目施工同期进行，存在交叉作业，乙方在施工时需服从工程的统一指挥调配。因受双方施工交叉作业的影响，可能造成的施工降效、填方重新调运及运距发生变化等风险，其费用全部纳入价格中。（6）本项目施工可能涉及到穿越市政道路等，施工时须按规定设置相应的交通标牌标志，确保相关车辆通行畅通和交通安全。（7）乙方已充分考虑本工程的工期因素，加大机械、人工等资源的投入力度，确保工程按期完工。（8）施工过程中的材料、成品、半成品的场内、场外运输及多次转运，纳入价格中包干使用，不作调整。（9）乙方工地踏勘以充分了解工地位置、道路、场地内土质及历史遗留建筑等条件、储存空间、装卸限制、周边环境以及任何其它足以影响承包价格的情况；任何因忽视或误解承包范围、图说内容和工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不再考虑。（10）本工程范围内所有风险（其中亦包括施工期间柴油等油料的供应保障及价格上涨、人工价格上涨等因素）均已包含在价格中，无论因何种原因影响施工，导致延期开工、停工、窝工、降效和增加特殊3施工措施等，施工及结算时甲方不另行补偿相关费用。工程进场、开工、施工节点每延误一天，扣罚5000元作为处罚。（11）工程计量按实际发生的工程量计量，土方按压实后体积计量。开工前甲乙双方及测绘单位共同对场地标高进行测量。乙方平基完成后，甲乙双方及测绘单位再重新测量由乙方施工完成的填土标高。以上述数据为依据计算土方工程实际完成工程量。第六条竣工验收（1）乙方在工程完工并经自检合格后报甲方组织验收，甲方应在7日内组织验收。甲方在7日内无特殊原因而不组织验收，视为乙方所完成的工程验收合格。（2）如工程验收不合格，由承包方自行负责整改，直至验收合格为止。第七条工程款支付第八条甲方责任（1）甲方负责提供工程施工图，明确开挖边界及控制点的高程和坐标。（2）审核并确认乙方施工方案，提出技术要求，组织技术交底。（3）开挖过程中的质量、进度监督。（4）甲方委派为现场代表，联系方式，负责监督、检查产品、工程的质量，协调工作中发生的有关事宜，负责解决施工过程中遇到的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作（但工程验收、重要签证、结算等重要事宜应以甲方加盖公章方能视为有效）。如现场代表变更需及时通知乙方。第九条乙方责任（1）编制施工方案、进度计划并报甲方、监理审批同意后严格实施。（2）严格按甲方的竖向布置图及平基图说、质量技术要求、现行施工及验收规范、施工管理要求和有关规定组织施工。（3）服从甲方现场工程师的管理和调度。（4）做好现场安全管理，协调好与施工相关的周边关系，如因乙方施工造成的安全事故及对周边单位或个人造成经济损失由乙方承担赔偿责任。（5）负责施工现场内及运输路线的文明施工，按政府和甲方要求冲洗运输路面和施工区洒水降尘。如因措施不力造成政府部门的罚款由乙方承担。施工工地应当达到市级安全文明施工要求。（6）平基施工完成后由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方验收申请后组织乙方、监理单位、土建总包方依据平场图、本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准进行竣工验收，验收合格后将场地移交给土建总包方，若平基施工情况不符合本合同约定质量要求和土方施工质量验收标准以及场地平整设计施工图和景观施工要求，乙方应进行整改。（7）乙方委派为现场代表，联系方式,须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题，以及施工变更签证问题，协调工作中发生的有关事宜。如现场代表变更需经甲方同意。（8）乙方所采购的土源应当经监理检查，并按合同规定符合甲方要求，后方可使用。（9）乙方负责办理乙方在施工现场机械、设备保险及工作人员工伤事故的保险、人身意外伤害险等人身、财产的保险，并承担相应保险费用。第十条违约责任（1）甲方已对乙方项目班子进行充分的考察和认可，乙方进场后不应随意变更项目班子主要人员，如有更换或有兼职长期不能到场者，视为违约，甲方有权单方解除合同。（2）甲方发出进场通知后，乙方逾期进场开工的，则每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过七日的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。（3）乙方逾期竣工的，则每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金；逾期超过七天4的，则甲方有权解除合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。（4）乙方完成的工程经两次整改后验收不合格，甲方有权单方解除本合同且乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，且乙方应立即进行现场收方和场地移交。（5）因乙方违约致使甲方解约的，甲方有权将余下的工作内容另行安排第三方施工单位施工。委托第三方施工发生的费用由乙方承担。（6）乙方在工程开工后，其工程进度不能按施工组织设计的进度计划完成，阶段工期拖延达15天，或乙方所完成的工程量不足计划量的80%时，甲方有权解除本合同且乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。（7）凡因乙方违约导致甲方单方解约的，除了承担上述条款约定的责任和费用外，乙方应额外支合同总价款20%的违约金。第十一条附则（1）若甲方与乙方之间发生任何争端或纠纷,由双方代表通过友好协商解决,若协商解决无效时,双方均有权向大冶市人民法院起诉。（2）本协议一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。本协议自双方盖章之日起生效）。甲方：乙方：代表人：代表人：年月日年月日567付8