搜索
第1页共4页涵洞工程劳务合同甲方：重庆城建控股（集团）有限责任公司重庆市璧山县绿岛新区绿岛大道第一标段项目经理部（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》及重庆市璧山县绿岛新区绿岛大道第一标段合同段招投标文件、技术规范和规定、业主的变更指令及甲方《工程项目管理办法》等，甲、乙双方在自愿、平等、公平和诚实信用的基础上达成一致，订立本合同，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：重庆市璧山县绿岛新区绿岛大道第一标段涵洞工程；2、工程地点：重庆市璧山县；3、工程协作方式及范围：1#、2#涵洞的劳务施工及配套工作；4、计价方式：按清单计价；5、合同金额：根据工程量清单所列的单价按实计算。二、施工工期和进度开工日期：2011年___月___日，完工日期：2011年___月____日，工期合计：60天（因不可抗力的停工造成的工期延误，工期顺延）。在施工过程中如发现乙方生产能力达不到工期要求或在期限内无力完成任务，甲方有权要求乙方整改，如整改仍达不到要求，则甲方有权减少协作工程量或终止本合同，限期退场。对此造成的一切损失（包括乙方的退场费、另选施工队伍的进场费、赶工费、另选施工队伍的施工单价与本协作单价的差额部分），均由乙方全部承担。三、费用的结算和支付：1、本合同无预付款。2、合同价格约定：本合同约定的价格包括乙方为完成本工程范围内每单位工程量及承担缺陷责任维修所需的一切费用（包含但不限于为完成本工程所需的所有临时设施费）及隐含风险在内的费用总和，乙方为甲方提供足够的身份证复印件和工资表。乙方在施工过程中所发生的一切安全事故和财产损失由乙方承担。3、结算本项目结算量以实际完成数量为结算依据，由现场计量工程师出具工程量结算单，经工程管理部主管复核，项目经理核准签字后方为有效。凭该结算单办理中间（分期）结算及决算。施工时实际工程量的变动丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不能第2页共4页甲方:日期:乙方:日期:免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。4、支付（1）协作工程款按计量进度分期支付，在业主每期计量款到位后7日内，按照当期协作范围内计量工程支付90%，其余款项10%作为民工工资保留金，完工后民工工资支付完毕3日内返还此笔款项。（2）在国家审计部门对该工程的审计过程中，如因乙方偷工减料、虚报数量或其他原因造成审计扣减的工程量，甲方有权从乙方直接扣减或向乙方追回该审减工程款。（3）甲方为协助乙方生产而产生的费用，在乙方结算款中摊销扣除。四、工程量清单（有关涵洞的其余所有项目均作为以下三项工程的附属项目，不予计量或计工）细目号细目名称单位合同单价（元）合同数量备注1砼（商品混凝土）立方米952钢筋吨5553包干补助总额25000含照看工地、材料的工资，临建搭设、机电管理维修工人的工资等。五、工程质量检验1、质量标准所完工程应达到设计图纸及国家相关规范规定的标准，并满足业主合同、技术规范的要求。达不到约定标准的部分，乙方应按照监理或甲方的要求返工，直到符合约定的标准，由此发生的一切费用均由乙方承担。2、隐蔽工程工程具备隐蔽条件，乙方应首先进行自检，在隐蔽之前通知甲方和监理工程师进行验收。验收合格后，乙方可继续施工，验收不合格，乙方应在监理工程师限定的时间内修复合格后重新验收，直到验收合格为止。3、控制质量的其他约定：重庆市璧山县绿岛管委会、监理、质检站质量检测标准执行。六、材料管理1、主材由甲方提供，乙方在甲方调拨量未达到预算用量时，视为材料节余，甲方按乙方实际领用量与乙方结算；为防止乙方实际使用量超耗，损耗超过3%及以上部分由乙方承担所有费用。2、甲方提供主材如下：水、电、油料、钢材、丝接头等；其他耗材的供应由乙方自行采购（包括扎丝、焊条等）。其它小配件由甲方提供。3、协作方采购的材料必须按规定提供厂家出厂合格证、质量抽检合格证书、进出库证明等，经甲方和监理方验证后可投入使用，并将相关手续报送实验室。七、安全文明施工约定1、乙方实施特殊作业的人员（如：工程机械驾驶员、电工等）需持证上岗，并将相关证照复印件交甲方相关部门备案；第3页共4页甲方:日期:乙方:日期:2、乙方作业需接受甲方的安排和指挥，遵守安全规定，不得违章作业。乙方如因自身原因发生安全事故，应立即报告甲方并自行负责妥善处理。处理安全及其它事故的一切费用及责任由乙方承担。八、甲乙双方权利和义务1、甲方的权利和义务（1）在乙方进场前负责提供乙方施工范围内的施工用电源（变压器配电房内所有设施），施工图纸，技术规范、施工组织设计并进行技术交底和安全交底；（2）甲方提供设备如下：挖机、压路机、模板、钢管（扣件）、跳板、圆盘锯；（3）甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员，上述被撤退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作；（4）甲方可以随时对进度、质量、安全进行检查；（5）甲方委派___________担任该项目经理，甲方与乙方的所有工程的结算签字及支付工款，必须以甲方项目经理的签字确认方为有效；（6）因甲方和业主原因不能按时开工，甲方不负责赔偿乙方延期开工的任何损失，但开工时间可以顺延；因甲方和业主原因延误了工期，甲方不负责赔偿乙方因工期延后造成的损失，但工期可以顺延。（7）临时设施需要的所用材料由甲方负责。2、乙方的权利和义务（1）承担业主合同（专指，重庆市璧山县绿岛新区绿岛大道第一合同段重庆城建控股（集团）有限责任公司与业主签订的工程承包合同）文件规定的一切义务及风险，严格遵守业主合同文件的所有规定和要求；（2）根据承包的工程量投入足够的人员、设备及资金以确保合同的履行；（3）施工中必须履行业主、监理工程师的各项指令，服从对工程质量、进度、人员设备等项的安排及要求；（4）除甲方提供的设备以外的小型设备均由乙方负责；（5）加强对施工人员的安全意识及操作规程的教育，确保施工人员的人身安全。按国家规定为本工程相关人员办理相应的保险，承担可能发生的不安全事故的经济损失和责任；（6）保护施工现场的清洁，做到文明施工；（7）按工程质量、安全管理的有关规定组织施工，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的责任和发生的费用（包括工程质量事故和人员伤亡残及意外事故责任）：（8）应严格执行国家及地方环保政策、招标文件、业主合同中有关环境、职业安全卫生因素的规定；（9）接受甲方和业主、监理的质量、进度、安全和文明施工检查，按要求进行整改，由此造成的一切损失和费用由乙方负责；（10）在整个工程施工期间，不得以甲方的名义对外发生经济来往活动及所有不管与商务是否相关的任何协议，并确保甲方免受乙方可能与第三方发生的任何纠纷和诉讼事件的连带责任，如违背，视为严重违约，乙方承担由此造成的一切损失；（11）乙方指派为该工程的负责人，代表乙方在该工程履行本合同的义务。（12）乙方应该保管好甲方交给的各种材料及机具设备，完工后应该交还完好的机具设备与甲方。九、工程竣工验收：以业主、监理、质检站组织的竣工验收为准。第4页共4页甲方:日期:乙方:日期:十、其他：1、甲方负责机械开挖基坑，乙方负责基底清理和抽水。2、其他未尽事宜双方协商。十一、违约责任1、乙方若对以下任何一项存在违约行为，甲方有权解除协议，其责任由乙方承担：（1）将所承担的工程进行分包、转包；（2）延误合同文件规定的工期致使业主追究违约责任；（3）投入的施工人员和设备严重满足不了工程进度、质量要求，导致进度严重滞后或发生严重质量问题；（4）严重违规、违纪行为对甲方造成不良影响。2、乙方发生以上任何一项，甲方则以书面形式向乙方发出解除本合同的通知书；3、乙方因工程质量、进度满足不了业主的要求等，致使业主招见甲方的法人代表的如每出现一次，乙方应向甲方支付业主招见甲方法人代表的费用10万元。4、甲方因为材料质量和供应问题造成的停工待料3天以上，为乙方造成的损失由甲方负责。十二、合同附件1、乙方投入本工程的组织机构及主要人员名单（高峰期工人达到80人以上）；2、本合同的专用条款及本合同的谈判纪要、技术规范、图纸均作为本合同的附件。十三、争议的解决本合同的一切争议，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决，协商不成，提交重庆市南岸区人民法院诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用由败诉方承担。十四、合同的生效和终止1、双方每页签字后方为有效，自签订之日开始生效；2、甲乙双方履行合同全部义务，缺陷责任期满并收到业主“缺陷责任终止证书”，结算支付完毕，本合同即告失效；3、在本合同履行中双方达成的补充协议、备忘录、会议纪要等，视为本合同的一部分；4、本合同文本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲方：重庆城建控股（集团）有限责任公司乙方：璧山县绿岛大道第一标段项目经理部时间：时间：