脚手架工程施工承包合同

施工承包包合同脚手架工程1脚手架工程施工承包合同工程名称工程地点工程发包人工程承包人施工承包包合同脚手架工程2脚手架工程施工承包合同发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工承包事项协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包内容：A.外架：（1）按施工方案及有关安全规范要求搭拆外脚手架，（所有钢管、扣件必须有产品合格证，否则不得进场使用。）立杆间距1.3-1.5m之间，不能超出1.5m。塔楼以上按1.3m间距搭设；（2）外架搭设除按有关规范搭设以外，并要满足售楼要求（包括三道挑架，工字钢、电焊固定、拆除切割等工作。预埋钢筋）（3）所有临边、洞口的防护栏杆、安全通道防护棚（双层）、安全防护外挑棚架、卸料平台的搭拆并有专人负责。（4）外架第一层满铺竹笆片,做到隔步一铺(楼面工作层满铺),五步一密封。安全网的张挂。（5）安全网的张挂。安全网要求使用符合三亚市安监站指定的密目全新产品,必须持有出厂合格证。否则不准使用。（6）塔吊、电梯所需用的钢管过道,平台.料槽.外架上人楼梯.通道.（7）搭拆材料的场内搬运及装卸车以及材料的整修、清理、归类堆放整齐；（8）其他一切辅助工作（包括已搭设好的钢管、扣件、安全网的检查及维护，防护栏杆安全色油漆等）B.大小型机械操作棚：（1）按要求搭拆，满足施工需要。（2）搭拆材料的场内搬运及装卸车以及材料的整修、清理、归类堆放整齐；5、承包方式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。6、工程发包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：施工承包包合同脚手架工程37、工程承包人委派担任驻工地履行本合同的施工作业负责人为，职务：二、工程价款结算方式及结算内容1、结算单价：按实际施工建筑面积*33元/㎡计算，此单价不含税金。工期以年月日开始计算，工期为个日。在合同工期内甲方必须将现场所有钢管、扣件由乙方全部拆除清场，如因甲方原因造成工期延误，不能按期拆除钢管、扣件的，则另记取钢管、扣件租赁费及看护人工费，按每平米元/天计算费用，楼层排架拆除后该楼层必须由乙方派人及时清理垃圾，如乙方不清理则甲方派人清理，人工费用由乙方负责。上述综合结算单价已考虑所有各种因素对价格的影响，在任何情况下均不得调整。同时若因承包人原因出现承包人中途退场时，承包人承诺按承包人所完成的工程量的30%进行结算；若因发包人原因造成工程停工，一切损失由发包人负责结算给承包人。2、结算内容：上述综合结算单价已包括：（1）人工费、材料费、机械费（含工具及机械设备）、劳务人员和材料机具的进出场费、赶工费、夜间施工增加费、超高施工增加费、文明施工费、施工措施费、场内二次转运费、管理费、劳动保险费、劳动保护费、钢管及配件清理费、日常保养维护费、五证办理管理费及手续费、利润、风险费、等各项费用。（2）劳务人员的统一着装费用（3）外架施工时必须结合施工提升设备（井架或者施工电梯）位置预留设门洞位置；否则施工电梯开门（未预先留置）发生相关费用均由承包人承担。（4）承包人承诺外架距建筑物外墙间距满足≤300㎜且满足泥水（瓦工）班组粉刷施工需要，否则因此而产生的返工及整改等费用均由承包人承担。三、工程价款的支付1、工程发包人不向工程承包人预付工程款。2、主体结构全面施工至层时，工程进度款支付至已完工程量的。3、工程结构封顶，工程进度款支付至已完工程量的。4、工程落架全部完毕，工程进度款支付至已完工程量的。5、工程承包人提交结算文件后的天内发包人审核确认，结算确认后的天内及承包人所有材料设备已全部出场支付全部尾款。四、工程进度要求1、工程进度必须严格按发包人项目部施工进度计划安排执行，增加足够的施工人员，配备充足的机械设备、采取强硬的加班措施，无条件服从发包人工程进度要求。如果因承包人原因造成工期已经严重滞后，经发包人督促承包人仍然不采取任何赶工施工承包包合同脚手架工程4措施，发包人将责令承包人退场，终止本合同，承包人承担因工期违约的所有责任和损失。五、工程施工作业质量标准及验收1、执行国家及地方现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和《建筑施工安全检查标准》，确保本项目外架及防护工程经市安监站验收合格并达合格要求，否则产生的一切整改费用和罚款由承包人负责。2、外架距建筑物外墙间距满足≤300㎜且满足泥水（瓦工）班组粉刷施工需要。3、完成每道工序后，承包人应组织自检，在发包人和监理未组织验收或检查验收不合格的情况下，不得进入下一道工序，由于承包人责任造成质量不合格需要返工者，承包人应要求期限内完成，并负担其全部损失，不顺延工期。4、监理、甲方、工程承包人检查验收合格后，当上级机关或部门检查存在有问题时，承包人应无条件的按上级机关或部门检查提出的问题进行整改。六、施工安全与保险1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全生产操作规程施工作业，接受安全生产检查人员依法实施的监督检查，杜绝违章作业，消除违章作业所导致的事故隐患。承包人承诺对合同执行期间所发生的一切安全事故承担全部责任和费用（包括自身和第三方）。3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应立即开展事故应急救援，配合有关部门对事故的调查处理。4、施工作业人员开始施工作业前，承包人应为施工作业人员办理工伤保险和从事危险作业的意外伤害保险，报工程发包人备案。5、由承包人提供的设备机具，由承包人办理或获得保险。6、工程发包人租赁或提供给承包人使用的施工机械设备，由工程发包人办理或获得保险。7、保险事故发生时，工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。七、材料、施工设备、机具的供应及管理1、本合同项下的外架、机械操作棚施工所需材料均由承包人负责采购供应，包括：钢管、扣件、安全网、竹芭片、铅丝（铁线）、油漆、工字钢等需用的主材和辅材。2、本合同项下施工所用机具均由承包人提供。3、承包人所供材料由承包人自行管理且承担材料的损耗损失，发生被盗、遗失等责任均由承包人承担。发包人不得切割、焊接承包人材料。因发包人需要，经双方协商同意情况下，发包人承担元/米计取费用。4、承包人负责提供的材料、设备及机具均由承包人自行承担修理及维护费用。施工承包包合同脚手架工程57、施工现场木工所用的钢管、扣件必须每层和地面都清理干净及时归堆，如果不清理干净，发包人有权责令承包人整改并扣除罚金/次。八、工程发包人义务1、负责现场协调工作。2、在搭设脚手架前，甲方负责对乙方进行技术交底。3、根据施工总进度计划的要求，及时向承包人下达施工作业计划及各阶段性施工作业计划；5、按本合同约定，及时向承包人支付合同价款。九、承包人义务1、配备相应管理班子和组织具有相应岗位证书的熟练工人进场施工作业。自觉遵守法律法规及有关规章制度。承包人的管理班子成员必须长驻现场，做好所属劳务工及班组的管理。2、编制脚手架施工专项方案报发包人、监理审批。3、应根据发包人下达的施工作业计划投入足够的人力、物力，保证工期；4、严格按照设计图纸、标准规范、规程、有关技术要求及施工组织设计、专项工程施工方案、技术交底组织施工作业。5、负责对施工作业人员的安全交底和安全教育，认真开展班前安全生产活动，严格执行安全技术交底和安全生产操作规程，严格遵守安全生产管理制度，落实各项安全生产措施，确保施工安全。现场出现安全、消防事故承包人有义务无偿提供人员保护现场及组织援救；6、加强现场管理，严格执行工程发包人施工现场的管理制度，做到文明施工。承包人管理的材料一定要按指定位置分类堆放整齐，以保持施工现场整洁、道路畅通。在施工区域不准抽烟，随地吐痰，大小便，睡觉等，因承包人原因导致现场脏乱造成的损失及各种罚款则全部应由承包人承担，并赔偿工程发包人由此而遭受的经济损失。7、自觉接受和配合发包人、监理、设计及有关部门的管理、监督和检查。8、按工程发包人标准化工地要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；9、工程发包人或施工现场第三方的工作必须承包人配合时，承包人应按工程发包人的指令予以配合。10、承包人不得将本合同项下的施工作业转包或再分包给他人。施工承包包合同脚手架工程611、负责提供进场劳务人员有关手续和人事资料：进场人员详细名单、照片、身份证复印件、婚育证明、建筑工作人员平安卡、个人劳务合同、建筑职业技能岗位证、特殊工种作业证等。负责按有关规定办理劳务人员的劳务证、操作证、暂住证等。十、违约责任1、工程发包人不按约定核实承包人完成的工程量或不按约定支付合同价款时，应按同期银行贷款利率向承包人支付所拖欠的合同价款利息。2、承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给工程承包人造成的直接经济损失。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十一、其他1、工程发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或申请有关主管部门调解，任何一方不同意和解、调解或调解不成的，双方约定采用向有管辖权的人民法院提起诉讼。2、发生争议后，双方应保护好已完工成果。双方都应继续履行合同，保持连续施工作业。3、因不可抗力事件导致承包人的自有材料、机械设备损坏以及停、窝工损失，由承包人自行承担；4、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程发包人和承包人可以解除合同。5、施工作业分包人因进度、质量、安全、管理等原因无法履行合同时，工程发包人可以提出解除合同，承包人应予以接受并按工程发包人要求撤出施工现场。6、双方履行完合同全部义务，工程价款支付完毕，本合同即告终止。8、本合同一式四份，具有同等效力，由工程发包人和承包人各执二份。9、本合同订立时间：年月日，订立地点：10、本合同约定自双方签字盖章后生效。工程发包人：（签章）工程承办包人：（签章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：施工承包包合同脚手架工程7邮政编码：邮政编码：