搜索
1学堂坡社区提质提档项目麻石工程劳务承包合同发包人：湖南长沙坪塘建设（集团）有限公司学堂坡提质提档项目部(以下简称甲方)承包人：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及国家、湖南省关于工程建设的相关法律、行政法规，本着公平、公正、合理、诚信的原则，为明确双方在施工过程中的责任、权利和义务，经甲、乙双方共同协商达成如下合同条款，双方共同遵守执行。第一条工程概况一、工程名称：学堂坡社区综合提质整治工程。二、工程地点：长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区。三、施工范围：学堂坡社区爱民路沿街26栋宿舍及师大体育场。第二条承包方式、施工工作内容一、承包方式：油漆采用包工包料方式。二、承包范围：本工程设计图纸内所有室外油漆工程。三、承包工作内容：1、按图纸施工、在施工前的设计变更、甲方变更通知范围的所有外墙装饰工程。2、乙方自备油漆工程所需机械设备、工具用具。工人安全防护用品和劳保用品。3、乙方所用材料进场后的卸车、入库，保管。4、本工程施工现场的清理、做到工完料尽场清。25、施工前原基层清理。第三条承包单价及计量方法一、承包单价:1、侧石120cm×250cm40元/m2；2、车位麻石板；3、花坛石90cm×90cm140元/套，100cm×100cm180元/套，120cm×120cm200元/套，140cm×140cm220元/套4.人行道麻石板95元/m2以上单价包含安全文明措施费及劳保基金。二、计量方式：1、按实际工程量计算。2、因建设方变更、造成乙方返工，按返工实际工程量另计。三、相关约定：1、上述单价为完成本合同第二条第三款承包内容项目的包干单价（但不含税），此单价外，乙方不再计取其他任何费用。2、乙方不得以施工中发生其它未预见因素，包括市场价格上浮等要求调整单价，即不论发生任何情况，单价不作调整。第四条工程工期一、开工日期：2016年11月10日（以甲方通知为准）二、完工日期：2016年12月31日三、工期日历日天数：50天四、其他约定：3第五条工程质量与验收一、乙方必须严格按施工图和施工规范施工，工程质量必须达到国家现行验收规范的优良标准。二、乙方施工的每道工序必须在自检合格的基础上，报经甲方和监理工程师检查并签字认可后，方可施工下道工序。三、甲方有权对不合格的工序要求返工、返工发生的所有经济损失由乙方承担；甲方有权因质量、安全等原因强令乙方停工，直至退场，一切损失由乙方承担。第六条结算及付款办法一、工资结算：乙方完成施工任务后15天内，最迟不超过一个月，乙方应按本协议规定的计量、计价办法，按实际完成的工程量提交工程结算书，甲方在15日内审核确认。二、付款办法：1、本工程按施工阶段节点付款，第一阶段完工付至已完工总量60%，本分项工程全部完工付至总量60%，办理完竣工结算后付至80%。2、余款最迟不超过第二年农历春节前付清。3、乙方须承提工人的个人所得税。4、乙方须提供所购材料的增质税发票。（甲方负责超出实际用材开票税费）第七条双方责任一、甲方责任1、全面负责现场施工的组织工作，编制方案，安排工程生产计划，提供施工图纸、地质勘探报告。42、对乙方进行技术、质量、安全交底、并做好交底记录，双方签字。3、负责工程原材料构配件计划的审查、采购与供应，确保施工顺利进行。4、提供施工电源至总配电箱为止，在施工现场的红线范围内提供水源。5、组织召开工程例会，加强现场调度，及时协调与解决各班组、工种之间的配合。6、提供乙方住宿。7、根据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款。8、负责协调当地公安派出所的关系，办好民工暂住手续（费用由乙方负责）。二、乙方责任：1、乙方的劳务队伍必须由符合施工技术、安全操作的作业人员组成，其中技术工种、机械设备操作和特种钢作业人员必须具备相关岗位作业证、持证上岗。2、乙方必须配备与自己所承包工程相适应的施工技术员与质安员，并均具有中级上岗证。3、乙方据工程进度计划，制订其承包范围内的材料采购计划，报甲方审核后由甲方采购供应。4、乙方合同签订者必须吃住在工地，直接管理工程，不得将工程转手承包给他人。5、乙方必须根据设计图纸、设计说明、甲方的技术交底及国家有关施工操作规程与规范，进行日常的技术管理，并向作业人员进行技术操作和质量标准交底，加强工程质量自检，确保工程质量符合合同规定。6、对所属进场作业人员进行安全教育及安全技术操作交底，按国家规5定配带劳动保护用品。乙方必须配备专职安全员，加强施工现场的安全检查和管理，杜绝安全事故的发生。7、施工用材应精打细算、不浪费、不大材小用，不长材短用，做到工完料尽场清。8、爱护机械设备，机械设备实行专人操作、专人维护、专人管理。9、遵守甲方的各项管理规章制度，服从监理指令，服从甲方现场施工技术人员的管理，对监理与甲方提出的各种问题及时整改，确保工程有序进行。10、遵守当地的社会治安管理规定，遵守当地计划生育政策。乙方所属人员都必须齐备务工的必需证件，如身份证、计划生育证、流动人口证、暂住证等。11、乙方所提供的电线、电缆、开关箱、机电设备等必须达到国家的安全标准。12、乙方须把所有工人的身份证提供到项目部。第八条施工安全及处理一、乙方在施工活动中，必须遵守所承包的各项目安全技术操作规程，加强施工安全检查，落实安全防护措施，不给其他工种操作人员留下安全隐患，在保护自身安全的同时保护他人的安全。二、施工现场所发生的安全事故医疗费用每人次在10000元以内的由乙方全部承担；每人次医疗费用在10000元以上的超过部分由乙方负责30%，甲方负责70%。医疗费用均按县级以上医院的有效票据计算。三、乙方因本工种施工过程和乙方施工质量原因造成他人发生安全事故，乙方应承担事故责任和经济损失。6第九条其他约定及违约责任一、凡因乙方管理不到位，作业人员违章操作等原因引起的工程质量事故，包括返工、维修等一切经济损失均由乙方负责，且工期不顺延。二、工程必须按合同约定工期完工，如乙方未能按计划完成，每迟延一日应向甲方支付违约金500元。三、乙方必须服从甲方作业计划调度，若乙方劳务组织不力或其他原因，导致其他工种停工、窝工，则乙方按延误时间每4小时向甲方支付违约金1000元。四、因供水、供电及其他市政原因和当地及周边关系等引起的工程停工、延误，则工期顺延，甲方不给任何经济补偿。五、甲方有权责令乙方辞退不符合岗位操作要求的施工作业人员以及违章、违规、违纪人员，乙方必须服从，否则每一人次罚款200元。六、工地民工住宿临建由甲方搭建，但乙方必须服从安排并负责所属范围、所属人员的管理，做好区域内的卫生防疫、安全保卫、防火、防盗、防毒、防煤气中毒；不准私自接电，不准使用电炉，不准使用烹调器具，否则，所引起的一切事故、损失及罚款均由乙方负责。七、乙方施工作业人员所发生的工程材料浪费（以施工定额用量为准）、大材小用、长材短用或损坏机械设备、临时设备、安全防护、消防设备等，均由乙方承担其责任与经济损失。如属蓄意破坏或偷盗者，除上述处理外，并将肇事者送公安机关依法处理。八、因乙方自身管理或劳务队伍素质等原因，确实不能胜任本工种承包，凡出现下列情况之一，除乙方按合同约定承担其经济责任外，甲方有权单方终止合同，责令其限期撤离工地；1、本承包工程任务严重滞后5天以上（含5天）。2、发生重大工程质量事故即经济损失在1万元以上的事故。73、发生重大人身、设备安全事故，其经济损失在3万元以上。4、严重违反社会治安管理条例和当地计划生育政策，给甲方带来严重的社会负面影响的。九、甲方如不能按合同约定按时付款，则每逾期一天按其违约部分的万分之五的标准向乙方支付违约金。十、乙方若因自身原因停工或退场，则甲方不予结算，合同自动终止。如乙方给甲方造成重大经济损失，则甲方保留追究其经济损失赔偿的权利。十一、乙方承包本工程必须亲自到现场指挥，不得转包或委托他人，否则，甲方有权单方终止合同，其所完成工程量不予结算，并必须在甲方限定的期限内撤离现场。十二、乙方在施工中破坏他人的施工成果或损坏工程成品，由乙方负责修复或赔偿，并视其情节，给予罚款。十三、乙方不得另开食堂，否则每开设一日向甲方支付违约金500元。第十条合同生效与纠纷处理一、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自双方签字后生效。二、本合同引起的纠纷，首先双方协商解决；协商不成，可向项目所在地人民法院起诉。三、签订本劳务用工协议时必须同时签订《工程安全文明施工协议》，且《工程安全文明施工协议》为本协议附件与本协议具有同等效力。四、未尽事宜，双方另行签订补充协议。甲方：乙方：项目经理签字：承包人签字年月8工程安全、文明施工协议（合同附件）甲乙双方就学堂坡社工提质提档改造项目室外油漆工程项目签订了劳务协议，为确保安全文明施工，经甲方要求，甲乙双方协商签订本协议。1、乙方不得使用未成年人和老年人（55周岁以上），不得使用精神疾患、痴呆、弱智工人，不得使用身体不适宜高空作业的工人；不许强制工人危险作业、不许强制工人疲劳作业。2、乙方对所属人员必须进行进场安全意识教育、本工种安全技术操作规程教育；配备必需的安全生产劳动保护用品；特种作业人员必须持证上岗。3、进场作业人员必须遵纪守法、爱岗敬业、；遵守项目的各项管理规章制度，服从项目管理人员的指挥。4、进入现场，必须正确佩戴安全帽，高空危险作业必须系好安全带；不准穿硬塑胶底鞋、高跟鞋、拖鞋、短裤和赤膊、赤脚上班；衣扣、衣带整齐；否则。每项次罚款50元。5、工地施工作业时不许吵闹、开玩笑、酗酒和酒后高空作业、酒后操作机械设备，否则，每项次罚款20元。6、严禁高空抛物，不准乱倒垃圾、乱扔废料；每班完毕，做到工完料尽场清；否则，每项次罚款50元。7、爱护工地设备、尊守安全用电规程，不私接电源，不乱动设别，否则，每项次罚款50元。8、自带设备、极具必须具有良好的绝缘性能、接地良好，符合安全使用要求、专人操作、专人管理、下班切断电源和落锁。99、不浪费材料、大材小用和长材短用，未经项目主管人员同意，不得私自割、裁现场模板、木枋、架管、钢管，否则，按其材料价值的5倍罚款。10、未经项目技术负责人和其他施工管理人员许可，不得拆除外墙脚手架连墙杆，否则，每次罚款1000元。11、未经项目安全负责任人许可，不得拆除工地安全标志、安全防护栏、防护网、防护棚、安全防护井盖；不得拆除和损坏工地、生活区域消防设施；否则，每项次罚款1000元。12、不许在工地生火取暖、生火做饭菜，不许再工地随地大小便，否则，每项次罚款50元。13、不许在工地赌博和打架斗殴，不许带枪支弹药和社会治安管制器械进入工地，否则，每项次罚款500元。14、不许带家属、小孩进入工地，不留非工地人员夜宿，否则，每人次次罚款20元。15、不许在工地偷盗物资和破坏设施，不许私卖工地物品（包括废品），否则，每项次罚款500元16、宿舍应派专人或轮流值日清扫卫生，换洗衣物统一地点晾晒，不得乱挂乱晾，床被应统一折叠方式并坚持折叠。发现地面垃圾成堆和违反上述规定者、每人次罚款20元。以上罚款均从乙方结算中扣除，如造成不良后果者，由乙方承担全部（包括经济）责任；情节严重者，追究法律责任。甲方：乙方：项目经理：承包人：年月日