搜索
工程土方开挖及运输合同发包方：有限公司承包方：有限公司签订日期：年月日工程土方开挖及运输合同发包方：有限公司（以下简称甲方）承包方：有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为保证工程如期进行，甲、乙双方就土方开挖及运输等事项，达成如下协议，以资信守。第一条、工程概况1.1工程名称：土方开挖及运输工程1.2工程地点：1.3工程量：（最终以双方核算确认面积为准）。第二条、工程承包范围及承包方式承包范围：土方开挖及土方运输，土方由乙方自行处置到小区外。承包方式：包开挖、包运土、包安全文明施工，单价固定。第三条、合同价款及支付方式1、承包价款：本工程土方按天然密实土土方量结算，开挖且运土方综合单价56元/m³。单价已包括一切有关机械、运输、清运、提升、放置和装卸、管理、风险、保险、税费、利润及周边关系协调处理费等其他一切事项。施工前双方共同测定标高，以实际测量面积和标高计算土方量。2、付款方式：2.1、甲方不支付乙方预付款。2.2付款及结算方式，每完成6万m³甲方向乙方付款一次，最后一次性付款，待乙方全部完成工程量经甲方验收合格后，由乙方开具合规发票后15个工作日内支付剩余工程款。第四条、合同工期有效施工工期：66日历天（开挖至桩顶，因下雨造成无法外运土方的天数及政府管控的天数除外）第五条、工程质量符合甲方及业主的规定要求。第六条、工程安全1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装规范》《安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。2.施工期间所发生的安全事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。3.乙方在施工中所用的车辆、设备所产生的一切费用，车辆、设备在运输过程中发生的交通安全等问题，包括施工人员的人身伤害等均有乙方负责，甲方不承担任何责任。第七条、双方权利义务1.甲方权利义务：1.1指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督、检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。1.2甲方为乙方指定开挖范围、深度及开挖依据。1.3甲方向乙方提供土方方格网图，经甲乙双方签字后作为结算依据。1.4甲方提供树木移栽、砍伐手续的相关资料。1.5甲方保证按政府规定的八个百分之百的要求负责五项，即：PM10远程监控系统、每天报审、喷淋设备、冲洗设备、围墙封闭全达到百分之百。2.乙方权利义务：2.1指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。2.2乙方向甲方提供企业资质材料。2.3听从甲方现场指挥和调度，乙方配合总包方放线，按照甲方、乙方、总包方、监理方四方商定的开挖方案和开挖顺序进行开挖及运输。2.4乙方根据甲方需要随时增加挖掘、运输机械及人员数量。2.5乙方负责施工现场安全，在施工中发生的一切安全施工均有乙方自行处理并承担全部责任。2.6、乙方处理土方不当导致的罚款或赔款由其自行承担，与甲方无关。2.7、乙方负责现场对外关系协调工作并承担全部费用，确保正常施工，否则造成的一切损失由乙方负责。2.8、乙方在施工过程中应注意现场的成品保护，若有损失应及时修复并赔偿由此给甲方造成的其他损失。2.9、施工方案及技术指导由总包方提供，乙方配合施工。2.11、乙方提供树木移栽、砍伐手续的相关资料，并负责厂区内树木移栽、砍伐等手续及相关费用。2.12、乙方保证按政府规定的八个百分之百的要求负责四项，即：现场施工湿法作业百分之百，施工现场网布覆盖百分之百，车辆冲洗覆盖百分之百，外运至政府指定渣土场百分之百。第八条、违约责任1、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工，每停工一天，乙方应按日向甲方支付合同总价款5%的违约金，逾期超过2天，甲方有权解除合同，乙方除应向甲方支付的合同总价5%的违约金外，还应赔偿给甲方造成的一切损失。2、因乙方因素造成的停工、窝工、返工、材料、机械二次或多次进场等损失由乙方承担。（如遇到不可抗拒的因素，工期顺延）3、乙方必须使用自己熟练地施工队伍进行施工，不得以任何形式转包给其他单位。如发现有转包给其他单位或乙方临时拼凑的工程队伍进行施工情况，甲方有权终止施工合同，乙方应向甲方支付工程款5%的违约金，由此造成的一切经济损失，由乙方承担。4、因乙方原因，合同无法继续履行时，应及时通知甲方，办理合同终止协议，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。第九条、民工工资支付特别约定1、乙方在向甲方申请支付工程款时应将民工工资表提供给甲方，以备甲方核查。2.甲方支付给乙方的工程款项在任何条件下均应视为优先支付乙方民工工资的款项；乙方收到甲方的任何工程款项，均应无条件优先支付相关的全部民工工资。3.若甲方认为乙方未按时支付民工工资，甲方可代乙方直接向民工支付工资，乙方无条件认可，并对此放弃抗辩权。4.在甲方未支付乙方工程款时，乙方应自筹资金支付民工工资。第十条、风险条款1.当甲方对乙方的工程验收后，不排除因业主或监理提出的质量问题而应承担的责任，仍由乙方承担。2.乙方必须加强自身队伍建设，避免信访、投诉、追讨工资等有损甲方信誉的事情发生，如发生类似事件，甲方将扣除乙方的履约保证金每次50000元。第十一条、争议乙双方发生争议时，应优先通过协商解决，协商不成时向人民法院提请诉讼。第十二条、生效与终止本合同由双方签字盖章即生效。甲、乙双方完成合同中约定的内容后，本合同即终止执行。第十三条合同份数：本合同四份，具有同等效力，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。甲方：乙方：代表人（盖章或签字）代表人（盖章或签字）年月日年月日