搜索
消防安装合同第1页共5页XXXXXXXXXXX公司XXXXXXX工程消防工程合同书发包人（全称）：XXXXXXXXX承包人（全称）：XXXX消防工程集团有限公司消防安装合同第2页共5页建设工程施工合同发包人：XXXXXXXXX（以下简称“甲方”）承包人：XXX消防工程集团有限公司（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：XXX公司XXX工程2、建筑面积：XXX㎡3、工程内容：以消防图纸中内容为准。二、工程承包范围、承包方式1、工程承包范围：室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动水喷淋系统、消防防排烟系统、消防泵、屋顶消防水箱；（备注：本工程中涉及室外消火栓管网、挖沟砌井、空调及通风系统、防火门、消防应急照明灯、消防标志灯及土建部分和强电部分不在本消防工程施工范围内。）2、承包方式：包工、包工期、包质量、包施工机械、包安全文明施工、提供验收所需的相关消防竣工资料；工程材料由甲方提供；施工范围内临电的线路架设安装、文明施工设施、临时设施、垃圾清运等由乙方承担。三、合同工期：一、本合同工期：根据工程的实际情况，乙方与其他施工单位同步进行，甲乙双方通过协商，可酌情加快工程进度。乙方接到甲方书面进场通知后3日内进场施工。二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方计划变更或重大设计变更而影响正常工期的；（二）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的；（三）在施工中如因停电、停水或连续间歇性停水、停电，影响正常施工的；（四）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的；（五）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的；（六）因甲方未按合同约定支付工程价款的，经催告后5日内仍不支付的。消防安装合同第3页共5页四、双方责任：1、甲方责任：（1）、提供可进行施工的场地及材料堆放场地（2）、提供施工蓝图和施工说明2套，并向乙方进行现场技术交底。（3）、提供施工及生活用水、用电，水电费用由甲方承担。（4）、提供消防工程项目部一间。2、乙方责任：（1）、指派（姓名）为工地代表，电话：，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有关乙方负责的各项事宜。（2）、施工时应注意减少扰民，并保护好周围环境。（3）、严格执行施工规范、安全操作规程，负责施工现场的安全。（4）、在施工期间，乙方所有施工人员应服从发包人和监理工程师的管理。（5）、保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。应妥善保护甲方现有物品，如有损坏，应照价赔偿。（6）、乙方按甲方提供的图纸进行施工，在能确保消防验收的前提下进行合理的优化。（7）、工程竣工未移交甲方之前负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。（8）、按合同约定由乙方提供的材料、设备，双方共同验收，材料进场时要监理签字认可方可进行施工；如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，必须返工，对工程造成损失的由乙方负责。五、安全文明施工：1、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于甲方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由甲方承担。2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。3、甲方应遵守国家及行业文明施工的有关规定，经常保持施工进场的整洁、有序。4、乙方在施工中存在安全隐患，甲方书面（或口头）通知，通报三次不及时整改的，以后每次罚款500元，情节较为严重的按国家的相关规定执行。5、乙方在施工过程中不遵守文明施工的有关规定，施工场地混乱，检查不合格的，消防安装合同第4页共5页甲方可按照相关工程管理制度给予处罚。六、工程进度款支付及结算：1、工程价款：（1）、本合同工程总价款人民币：二十万零四千二百八十八元三角四分（小写：204288.34元），此价款不包含税金。（2）在合同履行中出现下列情况时，应增加本工程的工程总价款：1、经批准的图纸设计变更；2、双方约定增加的其他项目。2、工程款支付:（1）进度款支付方式：a.消火栓主管、喷淋主管完工后，甲方应支付给乙方工程总价款的20%；b.报警线路敷设、防排烟风管完工后，甲方应支付给乙方工程总价款的20%.c.本合同中包含内容全部完工并经消防部门验收合格后，甲方应累积支付给乙方工程总价款的95%.（2）工程结算总价款的5%作为质保金。本工程保修期以工程竣工验收合格后，并经甲方内部验收合格（甲方应在本工程取得竣工验收备案证书5个工作日内组织验收，逾期未组织验收的，则视为甲方内部验收合格）及双方办理好移交手续之日起计：质保期为12个月，待质保期满后5个工作日内支付给乙方工程结算总价款的5％。（3）若因甲方原因造成本工程今年无法验收，甲方需在2016年12月1日前累积支付给乙方工程总价款的80%。七、工程质量：符合国家标准及相关规定的检测、评定的合格等级为准。八、违约：1、乙方拖延工期，对甲方后续工作造成较大的影响时，且在甲方发出警告后无改观时，甲方有权终止合同，更换承包人，对已完工程按实际完成工程量进行结算付款，未完成的工程由甲方另行安排施工队伍施工。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的，甲方承担后续进场费用。3、如甲方未按合同约定付款的，每延误一日，按未支付部分价款的1‰向乙方支付违约金。消防安装合同第5页共5页4、由于乙方原因，本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担，返工后经验收或备案抽查仍不合格的，乙方按本工程价款1%向甲方支付违约金。九：其它：1、发包人指派为工地代表，电话：传真：。2、所有双方的工作联系单应书面形式通知对方，如有特殊情况需口头指令的，应在指令发出后的两日内补办书面通知。3、对所有的通知、签证及工作联系单，对方在48小时内未提出异议的，均按认同处理。4、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。5、本合同未事宜，由双方协商解决，协商不成可向工地所在地法院起诉。6、本合同一式肆份，双方各执贰份。十、附件1、附件一：消防工程图纸（加盖有审图中心合格章的图纸）；发包人：承包人：地址：地址：负责人：负责人：电话：电话：日期：日期：