施工单位起诉建设单位施工合同纠纷案件证据清单

1施工单位起诉建设单位施工合同纠纷案件证据清单一、合同类1.1.招标文件（含招标答疑）；1.2.投标文件；1.3.备案施工合同；1.4.招标前协议（合同）；1.5.其施工合同文件及补充协议；二、停窝工损失类2.1停工窝工、复工通知、停工会议纪要、停工来往函件、索赔报告、其他停工窝工事件证明材料；2.2停工窝工期间的塔吊租赁合同、结算凭证、支付凭证、法院或仲裁机构的相关法律文书；2.3停工窝工期间的项目管理人员明细表、工资发放证明；2.4停工窝工期间的周转材料租赁合同、结算凭证、支付凭证、、法院或仲裁机构的相关法律文书；2.5停工窝工期间其他施工机械、结算凭证、支付凭证、法院或仲裁机构的相关法律文书；2.6停工窝工期间劳务班组人员明细表、工资发放证明；2.7停窝工期间的人工费及材料价格调整文件；2.8停窝工期间的损失计算明细表；2.9停工窝工期间的影像资料（视频或照片）22.10其他停工窝工损失证据；三、结算类3.1施工图纸（含图纸答疑）；3.2签证单、技术核定单、设计变更单、工作联系单、施工方案报审表、工程量确认单、土方开挖底标高现场实测、现场地形原始地貌图；3.3招投标文件；3.4项目所在地定额、补充解释3.5从投标期至施工期的当地造价信息3.6当地造价部门发布的人工费调整信息3.7当地造价部门发布的机械费调整信息3.8当地造价部门发布的材价信息、结算资料汇编3.9施工图预算定案；3.10材料认质认价单、物资进场验证记录、工程设备报审表；3.11施工组织设计；3.12工程结算资料；四、工期顺延类证据4.1开工报告、开工令；4.2工期顺延证据：（1）延误发放施工图纸；（2）延误移交施工现场或前续工程；（3）延误办理开工证或提前开工许可证；（4）施工单位依据监理人提供的错误数据导致错误；（5）施工中遇有文物或古迹而对施工产生影响；（6）非施工单位原因的检查或工程质量鉴定导3致施工迟延；（7）发包人指定分包单位影响；（8）发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化；（9）异常不利气候影响；（如遇大风、降雨、雪、洪水、地震、气温过低等自然灾害原因）；（10）业主提前占用工程导致对后续施工的延误；（11）非承包人原因导致竣工检验不能按计划正常进行；（12）逾期付款而引起停、窝工等延误；（13）甲供材逾期到货而延误；（14）甲方审批材料逾期而延误；（15）甲方审核分包逾期而延误；（16）中间验收的人为拖延而延误；（17）设计变更而引起施工组织调整或返工等情形而延误；（18）传染病或政府行为导致延误；（19）出现停水、停电等合同约定可以顺延工期之情形；（20）不可抗力之原因而延误；五、工程质量类5.1竣工验收申请报告；5.2单位工程竣工验收报告；5.3竣工验收申请报告；5.4竣工资料移交书；5.5分项工程质量验收记录；5.6（子）单位工程质量竣工验收记录；5.7工程质量检测报告；5.8建设单位擅自使用的证据材料；5.9其他工程质量证明文件；六、项目手续及其他资料6.1建设用地规划许可证；46.2国有土地使用证；6.3建设工程规划许可证；6.4施工许可证；6.5商品房预售许可证；6.6监理例会纪要；七、工程款支付类7.1已付工程款明细表；7.8已付工程款凭证；7.9工程进度款审批单；7.10工程进度款节点证明文件；