中建——竣工保洁分包合同-(2)

第1页共10页中建——竣工保洁分包合同(2)合同编号：中建一局集团建设发展有限公司ChinaConstructionFirstDivisionConstruction&DevelopingCo、,LtdXXXXXXXXX项目之竣工保洁分包合同总包方：分包方：合同订立地点：合同订立日期：目录第一条工程概况2第二条乙方工作范围、2第三条合同价款2第四条工程款支付与结算、2第五条资金风险共担、2第六条甲方责任2第七条乙方责任2第八条乙方用工制度、2第九条安全生产2第条保障2第一条违约责任2第二条争议2第三条其他2第四条合同生效与终止、2第五条合同份数2中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同2XXXX工程竣工保洁分包合同第2页共10页总包方【或称甲方】：分包方【或称乙方】：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就工程竣工保洁的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况1、1工程名称：1、2工程地点：1、3建筑面积：1、4层数：地上层/地下层第二条乙方工作范围2、1乙方按照甲方安排的具体区域负责已竣工区域的卫生清理保洁工作，包括但不限于以下内容：外立面清洗、室内墙面清洗、门窗清洗、室内装饰地面抛光打蜡、建筑物内的垃圾清扫以及堆放甲方指定地点等工作；2、2熟悉所管区域内各单位人员的构成，服务周全，态度友好。2、3甲方委派的其它具体工作。第三条合同价款3、1合同价款金额小写：元，大写：人民币元第3页共10页3、2合同价款明细表序号竣工保洁项目单位建筑面积固定综合单价合价1M22合计元3、3本合同为固定总价，包括完成本合同工作内容所需的人工费、加班费、保洁工具、地板蜡、洗涤剂、交通费、食宿费、保险费、统一服装费、管理费、利润、各种应上缴的税费、风险费以及其它为圆满完成甲方委托工作内容所需的一切费用，乙方不得以物价上涨、工资调整等原因向甲方提出增加费用。第四条工程款支付与结算中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同34、1所有付款前提为甲方收到业主相应款项；4、2本工程无工程预付款，无延期付款利息；4、3每月25日乙方向甲方上报当月完成工作量，甲方一个月内审核完成并于审核完次月的1日~10日支付审核确认工作量的95％作为进度款，待合同规定乙方职责全部完成并双方办理完结算后支付余款。乙方必须向甲方出具正式发票，否则甲方有权不支付工程款。4、4乙方未履行合同的责任、义务，未按甲方的要求开展工作，甲方将缓付或停付乙方的款项，直至乙方完成工作并达到合同的约定及甲方的要求后，同下期的付款一并支付给乙方。4、5因乙方违约，甲方按照合同规定扣除的款项，将成为甲方的永久扣款，并在乙方的结算款中扣除。第五条工期：开工日期:______第4页共10页___年__月___日,完工日期:_________年__月___日。第六条资金风险共担6、1鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。6、2总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。6、3分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。第七条甲方责任7、1负责向乙方进行工作交底。7、2建立健全现场各项管理制度，教育乙方人员要遵守施工现场各项管理制度。7、3负责办理工人现场出入证。第5页共10页7、4要求进入房间施工的人员，必须出示甲方核发的现场出入证，经乙方人员检查登记后方可进入施工，施工前乙方与施工人员需对房间内的物品进行书面签认，并将出入证交给乙方，施工完毕后经乙方人员检查通过后返还出入证。7、5甲方有权根据现场情况调整乙方承包范围，乙方不得因此要求而提出异议。7、6甲方有权要求乙方对不称职的人员进行更换。7、7保洁人员在现场发生违纪、违规时，甲方有权根据现场相关规定作出处理和处罚。7、8甲方应全力支持乙方的工作，负责协调乙方与其他施工方的关系。中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同4第八条乙方责任8、1按照本合同的要求，进行本工程甲方指定范围的竣工保洁，派遣人员必是身体健康、热忠于本职工作、有相关工作经验、工作认真负责人员，无疾病或潜在疾病，无不良嗜好（如酗酒、偷盗、赌博以及其它）。8、2乙方应严格遵守国家及工程所在地的各项法律、法规及甲方的各项规章制度，服从甲方的管理，接受甲方的监督指导，做到定岗、定人、定责，未经甲方允许不得更换人员。承担任何因执行上述规章制度不力或违反上述规章制度所造成的一切损失和责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。第6页共10页8、3乙方应遵守工程所在地政府关于承包工程所需的资质和技术能力的有关规定，具备符合规定的资格，乙方人员必须持健康证上岗。乙方承担因自身资质手续不齐而导致的一切损失和责任。8、4负责现场竣工保洁工作的交底，乙方人员上岗前必须经过专业培训，熟悉施工现场，了解工作内容。8、5乙方应做到文明值勤，值班人员要统一着装，佩带袖标，不得穿拖鞋、短裤，着装要整洁，并使用文明语言。8、6及时清理所负责保洁区域内的废弃物、碎纸、烟头等非建筑垃圾类生活垃圾以及地面积水等。8、7工作过程中，乙方人员、岗位发生变化需及时上报甲方，由甲方相关人员确认后方可进行人员岗位变更。8、8乙方负责定期对保洁人员进行安全教育，加强保洁人员安全意识，严格遵守甲方的安全规章制度。8、9工作中认真做好值班记录及交接班记录。这些记录将作为甲方抽查乙方工作以及考察的必备依据。8、10因乙方管理及自身安全措施不力及乙方人员的责任造成的安全事故，乙方应承担全部的经济责任和法律责任，并承担事故处理的结果。由于上述事故给甲方及其他方造成的损失，应由乙方一并承担。8、11乙方不得将承包范围内的全部或部分工作转包或再分包给其他单位，否则视为乙方违约，承担由此造成的一切后果。第7页共10页第九条乙方用工制度9、1乙方须严格遵守工程所在地政府关于施工企业管理的相关的法律、法规及条例；任何因为乙方违反上述条例造成的事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担；乙方因不严格执行政府有关规定给甲方造成的损失由乙方双倍给予赔偿；9、2乙方应遵守甲方制定的《安全生产与消防保卫协议》、《职业安全卫生与环境管理协议》及甲方的关于分包管理的其它所有制度、规定等。第条安全生产10、1乙方应熟悉并能自觉遵守、执行中华人民共和国国家政府（含地方政府）、行业主中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同5管部门颁布实施的有关安全生产的法律\法规\规范\标准及各项规定；能积极参加各种有关促进安全生产的各项活动；10、2乙方必须尊重并服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和方式，并加强自身管理，履行己方责任；10、3乙方承担因违反任何有关安全生产规定、规程所造成安全事故的一切民事/刑事责任；由此给甲方带来的损失由乙方承担。第一条保障11、1人员保障11、1、1合同签订时，乙方须书面提交本工程组织机构图及管理人员名单，必须确保各系统人员能满足本工程之需要；第8页共10页11、1、2未经甲方同意，乙方各主要职责管理人员不得随意调离/调换/缺岗；11、1、3乙方在现场配备的人员必须具备下列要求管理人员：对自身工作有一定的经验,并有一定的领导能力；上岗人员：正确并按时执行其所承担的工作任务；11、1、4任何人员的调离,其替代人员需经甲方认可；11、1、5甲方有权要求乙方更换或调离不称职的人员，有权增加或减少相关岗位，乙方应服从安排。11、2其它保障除非本合同另有规定，乙方应保障甲方免于承担下述因乙方责任造成的有关的全部损失和索赔:______1）任何乙方过失造成的人员伤亡；2）任何财产损失或损害；3）乙方与其它单位的任何经济纠纷；上述事件系在工程实施期间以及修补缺陷过程中引起或发生的,乙方还应保障甲方免除为此及与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/诉讼费和其它开支。第二条违约责任12、1合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失/后果/责任，概由违约方承担；12、2除非甲乙双方协商终止或甲方根据相关条款中止本合同，违约方承担前述违约责任/损失后仍需严格履行本合同；12、3若乙方对本合同的履行敷衍塞责或忽视履行合同中的实质性义务，或者发生违背甲方意愿的行为，甲方有权单方面解第9页共10页除本合同，由此造成的经济损失，甲方有权从乙中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同6方的任何款项中扣除；12、4若乙方原因致使本合同终止时，甲方有权决定是否扣留属于乙方在现场的一切设施、材料、设备。12、5总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的分包方对总包方拥有的债权，分包方承诺不得将其转让给第三方，除非经过总包方的书面同意后方可转让，否则，分包方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向总包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。第三条争议13、1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成时，提请北京仲裁委员会按照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。13、2本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第四条其他14、1合同执行过程中，如发生方案变更、增项，双方以书面形式签字认可后作为本合同附件，与本合同具有同等效力。14、2本合同未尽事宜，双方协商解决。第10页共10页14、3本合同只限于本工程使用，未经甲方许可，乙方不得将本合同内容透露给任何第三方。第五条合同生效与终止15、1本合同自双方签字并盖章之日起生效。15、2在双方完成合同工作内容，结算工程价款后即告终止。第六条合同份数16、1本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。16、2本合同副本份，甲方执份，乙方执份。（以下无正文）（本页无正文）甲方：____________乙方：____________法定代表人：______法定代表人：______中建一局集团建设发展有限公司竣工保洁分包合同7委托代理人：______委托代理人：______签订日期：___年__月___日