粮食储备库施工合同

粮食储备库施工合同甲方：河南绿色粮油贸易有限公司（以下简称甲方）乙方：河南新隆建设工程有限公司（以下简称乙方）鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。一、工程概况及承包范围1、工程名称：武陟县谢旗营王道村南粮食储备库2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行施工，包括：粮食储备库、办公室、道路、围墙及库区雨污水管网等施工图纸中所有工作内容。3、本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。二、承包方式1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。三、合同价款本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币21580000.00元（大写：贰仟壹佰伍拾捌万元整），包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。检测费用包括原材料送检、竣工各项功能检测均乙方承担。四、设计变更的计价1、如发生设计变更，按以下方式进行调整合同总价。2、原投标书工程量清单报价表中有的项目按投标书中的单价；原投标书中没有的项目，参照原清单报价中类似项目单价；清单中无类似项目参考时，根据《河南省建筑工程2008定额》及焦作市造价部门颁布的工程计价文件及价格信息进行计价,并整体下浮35%作为结算价。五、进度款支付1、按每月进度及完成工程量支付，工程量按施工图计算，经甲方验收确认合格后，付已完工程款的80%，完工后付至90%，完工后三个月内办理完结算，并付清全部工程款。2、乙方在收取甲方工程进度款时，需向甲方提供收款收据及等额合法有效的发票。3、乙方应于每月月初到甲方项目部开具上月“施工任务完成情况确认单”、“付款审批表”，报甲方有关部门签字确认。甲方应在每月25日前审核完毕，并支付进度款。支付工程款时扣除该节点工人生活费借支、办理各种证件的工本费、甲供材料、罚款等各款项（对罚款单拒不签字者，即视作罚款生效）。4、乙方在按合同节点向甲方申请进度款时，必须填写“建筑工人工资核算单”二份交公司财务部，实际应支付的人工费总额必须与实际工资表上的工资总额相符合，工资表必须由工人签字按手印，如乙方工资表不符合以上要求，甲方有权拒绝发放。5、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计）6、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。六、工程质量1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识。6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000～5000元的罚款。7、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行罚款处理。乙方对所承担的工程，应先进行自检，如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。七、工程工期1、本工程工期为300天，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加人，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以500～5000元罚款，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。3、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。八、施工安全1、乙方应保证现场施工安全，制定相关保证措施，并认真落实。2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三宝”用品，确保人身安全。3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因甲方原因造成的安全事故和因此发生的费用，概由乙方承担。九、文明施工1、乙方必须严格遵守现场文明施工的一切规定，做到整洁、有序。所有材料在甲方指定地点堆放整齐，施工时做到工完场清料净。2、对不按甲方要求堆放材料、现场零乱、未做到工完场清料净等文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用加15%管理费由乙方承担，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。3、乙方对甲供的材料要限额领料，节约使用，否则甲方有权对乙方造浪费按每次1000～5000元或按造成浪费的拾倍罚款。4、乙方应负责甲供材料的覆盖、整理、废料的清理工作，否则造成的损失由乙方承担。十、甲方权利与义务1、执行总包方权利义务，负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的施工作业进行监督抽查，并提出整改要求。甲方现场代表为：郑世洲，电话:[phone]。2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总体、月、周施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和验收。3、负责提供测量控制轴线及标高点，组织技术交底、图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。4、统筹安排、协调非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5、按时提供图纸，及时提供应由甲方提供的材料、设备、安全施工设施等。6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。7、提供乙方住宿场所，并在工人生活区设工人食堂，伙食费由乙方自理。生活区用电按100度/房·月免费供给，超出部分用电量加摊损耗由乙方承担，在当期工程款中扣除。8、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。十一、乙方权利与义务1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，自觉遵守法律法规及项目部有关规章制度。2、乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。3、乙方现场代表为：张红云电话[phone]，乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、及安全文明检查等，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500～1000元/次处罚。4、乙方进场施工时，需提交“建筑工人花名册”、进场人员身份证复印件及近照各两份，并提供工人有效身份证逐一查验。乙方施工人员年龄须在18至50岁之间，严禁患有高血压、恐高症等不宜登高作业的职业病患者入职工地，花名册上要有工人本人亲笔签字及按手印。乙方中途增减工人，应立即向甲方提供人员变更花名册，否则未办相关手续的乙方人员，甲方有权拒付工资。5、若甲方为乙方提供统一的安全帽、安全带、工作服等，费用按实从乙方当期工程款中扣除。6、乙方人员进场前须办理“委托书”一份交与甲方存档，如乙方工人有不办理者，甲方可认为该工人不在本工地工作，工资不予发放，委托书为本合同的组成部分。7、如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理索取退场费用及补偿，对所完成工作量按50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为罚款处理。未完成的零星工作量，在乙方工程款中按本项人工单价的三倍扣除。8、乙方人员不得有偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，否则甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。9、进入工地绝对不准打架、斗殴，不得以工程款支付不及时等任何理由而停工，拉闸断电，围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以不少于10000元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责，不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次罚款1000～10000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。10、甲方所提供乙方使用的机械设备，如不是正常使用的损坏，而是乙方人为损坏，维修费用由乙方劳务费中扣除。11、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。12、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。否则，发包方有权视情节进行合理处理。13、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作。14、竣工交付及其他工序安装后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不能达到国家工程验收标准的要求，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。15、乙方不得让与施工无关人员进入施工现场及生活区，不得在生活区留宿家属及无关人员，绝对不能入住小孩。否则一经发现，对乙方每留宿一人一天（或一人一次）罚款100～1000元/次。16、乙方不得擅自在现场、生活区开火做饭，擅自在宿舍接驳电线，否则一经发现，罚款200～1000元/次，并没收炊具、灶具及大功率用电电器。十二、履约保证金乙方在本合同签订时乙方应向甲方交纳10万元履约保证金，如乙方不能全面履行本合同约定的义务，则总包方有权直接在应付工程款中扣划。该保证金工程竣工验收后一周内无息退还乙方。同时，乙方须向甲方交纳生活区安全规范用电保证金，在工人退场并撒离生活区后一周内无息退还乙方。十三、合同有效期本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同自双方代表签字之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止。十四、解决合同纠纷的方式本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第(2)种方式解决：（1）向仲裁委员会提请仲裁，（2）甲方所在地人民法院提起诉讼，（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。甲方（代表）签字：乙方（代表）签字：日期：年月日日期:年月日特别说明：签订合同时，乙方已熟读本合同条款，并已充分考虑到自供材料及人工费价格的波动因素，不在工程实施中提出补偿要求。