桩基础专业分包合同范本

精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜桩基础专业分包合同范本篇一：桩基础专业分包合同（工程名称）桩基础施工专业分包合同年月日桩基础工程分包合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确责任，按质、按量、按时完成施工任务，依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，双方共同遵守。第一条工程概括1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容及范围：精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜4、造价：每米施工单价按元/米计算，送桩部分（空送）适当补偿（此工程桩基检测费、税金总包服务费、水电费均由甲方承担）。5、质量等级：合格6、工期拟定：年月日至年月日，总工期为天。第二条承包方式本工程采用下列第3项方式承包1、按工程内容及范围单位造价包干，工程量按实结算。2、工作量按实际完成量计算；计算规则按定额有关说明执行。3、压桩工作量按日报表签证量结算。第三条付款方式1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整（￥元）。2、压桩完成时付工程总价款至：以米为节点，付施工量总价的70%3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。第四条甲方责任1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份，地质勘察报告一份，地下管线图一份。2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作，提供压桩设备施工的必要条件，保证施工过程中附近居民无异议。精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩，若供桩不及时造成停工，甲方承担乙方每个台班元停工损失费。4、按照城市规划及有关规定，办好施工应备的手续。5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响，累计三天乙方不计取停工损失费，工期顺延；超过三天，第四天起甲方需补贴乙方停工损失费，每个台班元。6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任，若不能按约定期付款，则按日息2%付息给乙方。第五条乙方责任1、按合同及施工图纸与文件，及时编好施工组织设计，做好各项施工准备工作。2、负责施工现场布置，指定电源、道路及材料堆放位置。3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工，确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准，如期完工并及时整理好技术资料。4、按照《建设工程施工现场管理规定》，加强建设工程施工现场管理文明施工，并负责安全生产，保障施工顺利进行。5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。第六条其他1、甲方指定工地代表，乙方指定为工地代表。2、本合同一式肆份，双方各执正本贰份，经甲、乙双方精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜签字盖章后生效；全部工程量完工，价款结清后自行终止。3、未尽事宜由双方另行协商解决，协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。（附：补充协议与此合同等同效律）甲方单位盖章：乙方单位盖章：甲方代表签字：乙方代表签字：电话：电话：开户行：账号：合同签订日期：年月日篇二：桩基工程分包合同桩基工程分包合同发包单位：平阳家家乐房地开发有限公司总包单位：温州建设集团公司分包单位：温州长城基础公司平阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。一、工程概况：1）工程名称：平阳县凌云花苑精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜2）施工地点：平阳县鳌江镇种玉村二、工程承包范围和方式1）桩基工程2）包工包料三、工程内容：放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。四、工程量计算的方式及工程造价：工程量计算的方式：砼理论方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度（2m）]该桩基工程预计总造价1284万元，（含桩基土方泥浆外运暂定57万元），桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按以下标准计算：1）、桩径ф700回旋桩，按砼理论方量计单价756元/m3计算。（包括税费）：桩径ф600简易钻孔桩，按砼理论方量计单价732元/m3计算。（包括税费）。上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。税费按规定由总包单位代扣代缴。2）、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化（浇硬地坪砼）及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责（费用已包含在综合单价中）。分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜单位监理三方共同测量好场地地坪标高。桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。3）、桩底扩大头：人工和机械费合计每根桩800元，含砼材料一次性包干。4）、孔底注浆：人工费和机械费合计每根桩400元，含注浆管制作人工费一次性包干。注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。桩头超灌量以2米为准，超过2米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。5）、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼理论方量计算，单价38元/m3包干（含税费）。6）、劳保费1.7%由发包单位负担0.7%，总包单位负担0.5%，分包单位负担0.5%。为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的0.7%劳保费换算为10元/m3ф700的回旋桩造价（766元/m3）。换算后分包单位负责支付劳保费1.2%并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。以上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工过程所发生的一切费用。桩基静荷载实验及动测实验由发包方负精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜责，并承担费用。如果属分包单位施工质量问题造成超过国家桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。上述桩基单价一次性包干（钢筋3200元/吨，砼C35每立方米280元，C25每立方米232元，如供应价变动单价按时调整），工程量按时结算。总包单位总包管理费1%，现场配合费1%合计按总造价2%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。五、履约保证金：经三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金30万元正。基础工程完成到±0.00后的10天内退回给分包单位，如属分包单位原因没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。六、付款方式：该桩基工程总造价预计1284万元（含桩基土方泥浆外运费57元）剔除分包单位预计利润80万元和发包单位垫付材料款资金利息60万元之后，暂定工程造价为1144万元，具体按以下方式支付：1、桩基工程完工退场后的10天内，支付桩基工程总造价的50%（分包单位应归还发包单位借款50%计400万元、预留给乙方砼20%材料款计94万元）；2、基础完成到±0.00后的10天内，支付桩基工程总造价的精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜30%（分包单位应归还发包单位借款30%计240万元）；如果桩基工程验收合格之后，非分包单位原因总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。3、主体工程结顶后10天内，支付桩基工程总造价的17%（分包单位应归还发包单位借款20%计160万元）4、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款；5、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。发包单位扣除桩基工程总造价3%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。分包单位同时支付给发包单位利息60万元。6、工程款审核及支付程序：首先由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理；其次是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费2%，凭总支票汇入总包单位帐户。但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算；最后由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费2%和税费及劳保费1.2%后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。七、施工工期：分包单位工期从2006年9月25日起，至2007年1月25日止，总日历天数120天。考虑到施工过程中可能出现不可预见情况，为此再增加18天的工期，合计138天，如果超过138精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜天，每延误一天罚款2000元。总包单位按桩基工期150天计算，桩基工程超过150天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。因下列原因造成工程不能正常施工，工期相应顺延。1）、工程设计变更，工程量增加5%以上。2）、不可抗拒原因。3）、政府有关部门不予审批夜间施工手续。八、工程质量：1）分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到100%合格。桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工原因造成桩基质量问题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限30天，如超过30天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。赔偿金在工程款和履约保证金中扣除。返工工期不予顺延。由于地质原因造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。2）分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”工作及场外道路畅通，并组织桩基会审。3）本工程回旋钻孔桩C35采用商品砼，简易钻孔桩C25砼，精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。要确保桩身质量。4）分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。5）本桩基工程验收合格后15天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO9001质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。6）在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量问题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按3%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。九、双方责任：总包单位责任：1）、协助发包单位做好现场“三通一平”工作，施工用水、用电接通至现场。2）、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。3）、及时参加隐蔽工程验收。4）、及时按合同约定支付工程款。5）、配合分包单位协调有关工作。6）、协助分包单位办理签证手续。7）、总包单位现场代表：。精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜篇三：打桩工程分包合同范本(桩基础)FBHT[2008]036桩基础工程施工分包合同甲方：XXX建筑有限公司乙方：XXXXXXX工程公司工程名称：工程地点：签约地点：甲方：xx建筑有限公司乙方：xx工程公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合该工程的具体情况，签订本合同。第一条（二）工程地点：xx（三）工程内容：按甲方提供的的施工图纸、设计变更及要求完成xxxx项目桩基础工程（具体内容见附件报价单）。（四）承包方式：以包桩基础工程材料、包施工、包技术资料编制组卷及验收、包质量、包工期、包安全、包文明施工一次性按图纸总价包干的承包方式。第二条承包工程造价承包范围按施工图纸一次性包干总价人民币含税