濉溪县法院审判法庭项目(二次招标)

濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）施工招标文件项目编号：AHHF—2015—041招标人：濉溪县人民法院（盖章）招标代理机构：安徽鸿丰建设项目管理有限公司（盖章）二〇一五年九月濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-0411目录第一章投标须知第二章合同主要条款第三章评标办法第四章图纸、工程规范及技术要求第五章工程量清单第六章附件第七章招标人、招标代理机构对本招标文件的意见濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-0412第一章投标须知一、投标须知前附表项目内容说明与要求1工程名称濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）2建设地点濉溪县沱河西路北侧、合欢路西侧3建设规模总建筑面积约16459.91平方米，其中地上建筑面积约12980平方米，地下建筑面积约3479.91平方米。4质量标准要求合格5工期要求工期为365个日历天(以施工合同签订日期为准)6招标范围施工图纸及工程量清单包含的内容（详见施工图纸及工程量清单）7承包方式施工总承包8资金来源政府投资9工程量清单计价方式采用综合单价报价法10投标人资质等级要求具有房建工程施工总承包二级及以上资质，并具有近5年内从事10000平方米以上办公楼工程业绩。本工程禁止挂靠投标，一经发现立即取消投标资格，相关保证金不予退还，并按相关法律法规处理。11投标人项目负责人资质要求具有房屋建筑工程二级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书。项目负责人须无在建工程，一经发现取消中标资格。12资格审查方式资格后审13投标有效期45日历天（从投标截止之日算起）14资料费人民币300元（投标人在开标前一小时到濉溪县公共资源交易中心三楼财务室缴纳招标文件工本费并领取发票）（售后不退）15踏勘现场招标人不组织集中踏勘，投标人领取招标文件后即可自行进行踏勘。16投标人的替代方案无17投标文件份数正本一份，副本三份；与投标文件完全一致的商务标投标文件电子版1套。商务标需采用神机妙算计价软件编制，并刻入光盘与商务标正本一并送达。濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-041318投标文件递交地点及递交起止时间地点：濉溪县公共资源交易中心二楼开标一室【濉溪县闸河东路御溪美景小区17号综合楼（御溪国际售楼中心北）】投标截止时间：2015年11月27日15时00分(北京时间)19开标地点及时间地点：地点：濉溪县公共资源交易中心二楼开标一室【濉溪县闸河东路御溪美景小区17号综合楼（御溪国际售楼中心北）】开标时间：2015年11月27日15时00分(北京时间)20评标办法详见第三章21履约保证金本次招标的履约保证金由中标人从本单位基本账户缴纳中标价的10%，在公示期满后五个工作日内，足额交至招标人账户，否则取消其中标资格，濉溪县公共资源交易中心对履约保证金缴存情况实施监督。22招标代理服务费和工程量清单及控制价编制费招标代理服务费和工程量清单及控制价编制费259700元；由中标单位支付，投标人在投标报价时应在汇总表中单独列出，在中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。23投标保证金本次投标保证金77万元；必须在投标截止时间1小时前以转账或电汇的方式汇入业主单位指定账户。投标保证金只能从投标人基本账户汇出，否则将被视为不完全响应招标文件，予以拒绝。投标保证金作为其投标文件的一部分，汇入以下账户：帐户名称：濉溪县会计核算中心帐号：1331701021000290275013988开户银行：徽商银行淮北濉溪支行（注：在缴款凭证上请注明“缴濉溪县法院审判法庭项目投标保证金”，如未注明者，后果自负。）24最高限价38814260.87元（含预留金340万元，招标代理费、工程量清单及控制价编制费用259700元）25招标疑问提交时间和疑问答复时间投标人在2015年11月11日11:00时前把疑问以电子邮件形式发送到[e-mail]，招标人将对投标人疑问给予书面解答，所有投标人于2015年11月12日16:00时后到濉溪县招标采购网查阅招标人提供的书面解答（不排除补充答疑的可能性，请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站）。投标人未按照以上时间提出答疑的或不自行查阅答疑的，造成错误理解和推论后果自负。濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-0414二、投标须知（一）总则1、工程说明1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。1.3现场条件：（1）施工场地情况：已具备施工条件；（2）施工用水、电：由中标人自行解决，可在投标报价中自行考虑；（3）场内外道路：场内外道路已满足施工要求；（4）临时施工场地及其它不可预见因素：由中标人自行解决；（5）地方关系的处理:由中标人负责协调，招标人协助。2、招标范围、承包方式2.1本招标工程项目的招标范围详见前附表第6项所述。2.2本招标工程项目的承包方式详见前附表第7项所述。3、资金来源3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第8项，并将部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。4、合格的投标人4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。4.2投标人合格条件详见本工程招标资格后审办法。4.3本招标工程项目采用本须知前附表第12项所述资格审查方式确定合格投标人。5、踏勘现场5.1投标人将按本须知前附表第15项所述，招标人不组织集中踏勘，投标人领取招标文件后可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后也不得以任濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-0415何形式或理由向招标人提出索赔，招标人不承担有关的责任、风险和蒙受损失。5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。6、最高限价的计算与工程管理6.1业主最高限价编制执行现行的2005年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、安徽省相关消耗量定额、机械台班定额、费用定额、以及安徽省、淮北市相关现行造价文件。材料价格参照淮北市建设标准定额站发布的2015年第8期工程材料市场信息价格执行，部分材料参考市场价格。6.2工程管理及验收6.2.1凡发包人提供计划的基础设施建设项目及中标人具备施工资质和施工能力的基础设施建设项目，由中标人总承包，不得分包。如需分包，需经发包人同意。6.2.2发包人负责工程的征地、拆迁、杆线迁移等工作。发包人协助中标人办理其施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。6.2.3发包人在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场，监理费用由发包人负担。6.2.4发包人负责协调解决各单项工程项目施工中的有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行，发包人应在工程开工前为中标人准备好施工所需的各种证件。6.2.5中标人应根据施工图纸和发包人要求编制的施工组织设计送发包人审查，严格按照发包人提供的施工图纸，并严格按相关施工规范施工，自觉接受发包人和监理单位的管理和监督，确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。6.2.6中标人施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作，树立良好的企业形象。6.2.7在每个单项工程完成施工合同约定内容的十五日内，发包人组织参建各方进行工程验收。在工程竣工后一年保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。6.2.8中标人在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理确认并明确意见后，发包人在七天内组织有关部门做出书面答复，如因答复不及时影响中标人施工，中标人工期顺延，并由发包人承担由此造成的误工损失。濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-04167、投标费用7.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。（二）招标文件8、招标文件的组成8.1招标文件包括下列内容：目录第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同主要条款第三章评标办法第四章图纸、工程规范及技术要求第五章工程量清单第六章附件第七章招标人、招标代理机构对本文件的意见8.2除8.1内容外，经濉溪县公共资源交易中心备案的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。8.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。9、招标文件的澄清9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间、方式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-04179.2投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件3日内及时向招标代理机构书面提出，逾期不得对招标文件条款提出质疑，由此引起的损失由投标人自己负责。9.3投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。10、招标文件的修改10.1招标文件发出后，各投标单位须对工程量清单予以核实，如有异议须在5日内提出，招标人予以核实调整。对于招标文件的其它内容，经濉溪县公共资源交易中心备案，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在濉溪县招标采购网（）上公布的内容为准。10.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。（三）投标文件的编制11、投标文件的语言及度量衡单位11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。11.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。12、投标文件的组成12.1投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件和资格后审投标文件三部分组成。12.2商务标投标文件主要包括下列内容：12.2.1投标报价濉溪县法院审判法庭项目（二次招标）AHHF-2015-0418(1)投标函(2)法定代表人身份证明书(3)法人授权委托书(4)工程量清单报价书工程量清单报价书格式按照省颁2006消耗量定额与《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2005）的要求编制，应包括以下内容：投标总价表单位工程造价汇总表分部分项工程量清单计价表；措施项目清单计价表；其他项目清单计价表；零星工作项目计价表；规费和税金清单计价表；分部分项工程量清单综合单价分析表；措施项目费分析表；人、材、机数量及单价汇总表；需评审材料用量及单价汇总表；降低投标报价的说明、证明材料（低于成本价界定标准时需提供）；投标报价需要的其他资料。12.2.2商务标需提供经安徽省建设厅批准使用的“神机妙算计价软件”编制的电子清单“*.gcs”格式文件，刻入光盘。光盘及电子文件夹的名称均应标明投标人名称。电子光盘投标文件必须与纸质投标文件完全一致，商务标投标光盘中报价与