水利工程施工分包合同

水利工程施工分包合同篇一：水利土方工程分包合同土方工程分包合甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、工程施工地点：4、工程量计量：5、单价:6、结算办法：。二、施工工期要求1、开竣工日期：2、施工进度计划(天)：三、工程质量要求：工程质量等级：四、安全施工分包人应遵守建设安全生产有关管理规定，制定安全保证细则，严格按照安全标准组织施工，承担施工中出现的一切事故责任和因此发生的全部费用。五、甲方职责权利1、甲方负责与业主签订施工合同，并负责合同的管理。同2、甲方统一管理，机械队伍的选择均有甲方认可后方可进入施工现场，施工中技术指标、工程进度、质量均有甲方认可达到设计要求方可进行下一道工序。3、乙方必须服从甲方统一管理，否则甲方有权废除本合同，拒付工程款并更换施工队伍。六、乙方职责权利1、在整个施工过程中，接受业主、监理及甲方的管理，及时提供相关工程项目信息。2、乙方严格按照国家颁布的有关工程技术规范，施工操作规程和工程质量验评标准及安全技术规范，安全按期完成施工。工程质量必须达到规定的质量标准，若由乙方原因造成的有关经济处罚，由乙方承担。3、施工中为保证施工工期乙方应按甲方的要求配备足额数量的施工机械及人员，否则造成的一切后果均有乙方负责。乙方应认真履行合同条款，在工程进度、质量、安全、形象等方面，严格执行业主、监理、甲方以及相关施工技术规范的要求。4、乙方在每道工序施工前，必须对操作工人进行工程技术交底、工程质量标准交底和安全技术交底。凡因乙方管理不善出现工程质量低劣和不安全的人、机事故，所造成的一切经济损失及严重后果全部由乙方承担。5、工程项目施工中因乙方发生的债务及民事、刑事责任，均由乙方自行承担。6、负责施工物料、机械和人员的安全，以及施工技术和工程施工安全管理，承担相关安全责任。7、负责处理生产经营过程中因乙方所发生的经营管理等方面的法律责任，相关法律诉讼，独自承担相关责任。8、维护企业形象，做好现场文明施工管理。9、工程竣工后，乙方做好竣工清理工作，做到工完场地平整，达到甲方、业主和地方的满意。在未验收前，负责工程的成品保护，如有损失，自费修复。七、违约责任1、乙方不按施工进度和验评标准施工，所造成的返工修复费用及罚款，全部由乙方承担。2、乙方用于该工程所赊欠材料款，拖欠人工费，设备租赁费等债务及经济纠纷，全部由乙方自行负责。3、乙方不能以任何方式自行从建设单位领取工程款，否则出现的一切后果均有乙方承担。八、其他1、由于工程变更所增减工程量所发生的费用按实际工程量兑付。2、违背管理规定或不严格执行各项条款或不能保质按进度施工，甲方有权按建设单位合同管理有关规定要求第一次提出警告限期纠正的指令，乙方应采取有效措施达到合同要求，如乙方经过努力仍达不到合同要求，则甲方有权终止本协议，乙方负责一切损失。3、协议自双方签定之日起生效，工程竣工验收合格且质保期满后，工程款付清合同自行解除。4、双方因此工程出现的争议，发生纠纷、诉讼，由甲方所在地法院裁决。5、本协议一式两份，甲、双方各执一份，复印无效。甲方：签字(盖章)乙方：签字(盖章)年月日篇二：水利工程劳务分包合同第三条合同工期开工日期_XX_年__12__月__10_日，完工日期待定，工期为__100__天。第四条合同价款4．1该合同价款为单价合同，具体单项综合单价如下：4．2（1）砼浇捣工程（自拌）：综合单价：100元/m3包干（含施工图上所有的砼，管理库房除外）（2）碎石垫层综合单价：夯实）。（3）管理库房综合单价：350元/㎡劳务包干（按建筑.。10元/㎡包干（包清土平场、面积计算含基础工程，主体工程，装修工程，水电安装，屋顶工程以及安全文明施工）。（4）钢筋工程综合单价：900元/吨（含钢筋制作及安装，管理库房所用钢筋除外）。（5）六棱块安装综合单价：干后的转运及安装）。（6）模板工程综合单价：提供，管理库房模板除外）。（7）抹灰工程综合单价：砂浆抹灰，不含管理库房）。（8）干砌块石综合单价：70元/m3100元/m310元/㎡（主要是溢洪道环氧50元/㎡（含所有周材由乙方25元/㎡（包含预制块到坝（9）干砌条石包边综合单价：（10）浆砌石埂综合单价：（11）计时工用工：普工：/工日，第五条合同价款的结算和支付5．1结算、决算资料：100元/m3120元/工日，技工：180元5．1．1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。5．1．2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5．1．3有效的月度工作量结算资料、人工工资表及书面洽商变更、现场签认资料等。5．2合同价款的结算和决算：5．2．1发包人应于每月_25___日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。28日内，承包人向发包人递交完28日内进行核实，5．2．2工程交工后整的决算资料，发包人在收到决算资料后给予确认并办理分包工程决算手续。5．3进度款的支付：5．3．1工程进度款按月支付劳务费，在每月25号提交进度款支付申请，管理人员核实后五日内划拨进度款，进度款付款额度为当月完成工程量的算资料予以确认后一个月内付清。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6．1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6．2重大伤亡及其他安全事故处理：6．2．1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。6．2．2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。80%，余款在发包人对决6．3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：符合国家现行规定的合格标准。第七条工程质量、验收与保修7．1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7．2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7．3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后由发包人、承包人共同办理书面验收手续，28日内逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7．4对本工程的质量标准，双方约定如下：符合国家现行规定的合格标准。第八条工期延误8．1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。a．因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；b．设计变更和工程量增加；c．发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；d．承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；e．一周内非承包人原因停电造成停工、窝工累计超过24小时；f．发包人同意工期顺延的其他情况。8．2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。8．3非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方协商处理。第九条文明施工9．1发包人、承包人应严格执行各级政府制定的相关规定，加强科学管理，坚持文明施工。9．2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，承包人自行解决食宿的，工人安全防护用品由承包人提供。第十条材料机具供应本工程由发包人提供的机械设备为：提供发电机或电源承包人自备的工具为：搅拌机等工程需要的必要机具。双方确认防护用具由_承包人_承担。10．2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（100米内）。10．3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。10．4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：各自负责自己机械设备的保养及看管第十一条文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。第十二条发包人的权利及义务12．1负责提供场地、道路、电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、424安全、场容等方面的交底。12．2负责于__2105__年__12___月__12___日提供施工图纸___1____套，提供必要技术资料和办理施工洽商。12．3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12．4负责解决施工中存在或发生的技术问题。12．5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。12．6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，发包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，12．7负责组织工程的验收工作。12．8本工程发包人施工代表为__________，负责日常7日通知承包人。督促承包人进行整政。施工的管理、协调工作。发包人也可委托第十三条承包人的权利和义务13．1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13．2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。13．3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于从发包人的统筹安排，统一调动。13．4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。13．5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。13．6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。13．7承包人确认第十四条违约责任__20_％，服14．1发包人违约责任14．1．1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方可作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。14．1．2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。14．1．3超过约定的支付时间，发包人不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议的，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。14．1．4发包人违反财务管理规定