建设工施工合同程(5篇范例)

精品合同建设工施工合同程(5篇范例)【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“建设工施工合同程(5篇范例)”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！工程建设工程施工通用版合同1发包人（全称）：─────────────────承包人（全称）：─────────────────依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：────────────────────工程地点：────────────────────工程内容：────────────────────群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：──────────────资金来源：────────────────────二、工程承包范围承包范围：────────────────────三、合同工期：开工日期：───────────竣工日期：───────────合同工期总日历天数天─────四、质量标准工程质量标准：──────────────────五、合同价款金额（大写）：元（人民币）精品合同─────────：元─────────六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。返建设工程施工合同（示范文本）（2021版）2下载全文加入我的收藏南京合同事务律师推荐更多许炜律所：江苏致邦律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师陈妹律所：江苏华才律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师董志强刑事辩护团队律所：江苏天煦律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师精品合同您可能感兴趣其他人还看过0人看过法院强制执行申请书范文0人看过产品购销合同文本0人看过民事答辩状范文0人看过证人出庭申请书0人看过追加第三人申请书2人看过2021年物业劳动合同范本1人看过工作合同书1人看过安全保卫的合同书范文0人看过法院强制执行申请书范文0人看过产品购销合同文本0人看过民事答辩状范文0人看过证人出庭申请书0人看过追加第三人申请书2人看过2021年物业劳动合同范本1人看过工作合同书1人看过安全保卫的合同书范文相关咨询更多工程施工施工扰民投诉什么部门工程施工噪音扰民怎么处罚没有签订劳动合同的建设工程欠款怎么处理建设工程施工承包通用合同3建筑行业是国民经济支柱产业之一，但随着建筑行业的蓬勃发展，实践中存在着大量的建设工程施工合同纠纷，那么签订建设工程施工承包合同需要注意什么呢以下是小编为大家整理的建设工程施工承包合同范文，欢迎参考阅读。建设工程施工承包合同范文1发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。精品合同二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天(雨天不计入建设工期之内)。2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为)而引起停工的，则工期相应顺延。三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。四、工程造价1、工程建筑面积为2，工程不含税总造价为人民币元整(：元)，工程税金由甲方自负。2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用，工程造价为直接工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加或减少工程量则另计工程款。五、拨款和结算1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计：元。②钢架进场支付工程总价款的%，计：元。③c型钢进场支付工程总价款的%，计：元④彩瓦进场支付工程总价款的%，计：元。⑤工程完工支付工程总价款的%，计：元。⑥余款%，计：元于工程竣工之日起个月的保修期满之日付清。2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付，甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不承担责任。3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。六、竣工验收1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担责任。七、质量保修精品合同乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为个月。因甲方使用维护不当、人为损坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方承担。八、甲方的权利义务1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并提供施工资料给乙方。2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场开工应具备的条件。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提交给乙方。4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中间交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事项。5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。6、应由甲方承担的其他施工合同义务。九、乙方的权利义务1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工，发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督，及时向甲方提交开工通知书，在工程完工及时发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。3、委派生产等管理及有关其它施工事项。4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。5、严格按施工现场管理，施工安全生产操作规范施工，否则所发生的安全事故由乙方负担。6、按合同约定承担工程质量的保修责任。7、应由乙方承担的其他施工合同义务。十、合同生效及文本。1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款%的违约金。3、本合同一式六份，双方各执三份。十一、补充约定：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日精品合同建设工程施工承包合同范文2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况承包范围工程名称：依山星苑7楼平基工程工程地点：市检察院后面工程内容：(承包范围)：该工程的场地平基土石方工程的开挖及破碎(由于地理条件特殊，土石方工程在施工当中，不能采用爆破方式施工，只能采取机械破碎或人工处理的办法)保证该工程以后能达到施工条件，以及达到建设单位的要求条件。二、合同工期开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数____日历天。三、质量标准工程质量标准：达到发包方及建设单位的要求条件。四、合同价款合同价：土石方综合价每立方为300元，大写：叁佰元，全石头每立方叁百叁拾元。五、工程款支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：承包方进场工程进度达到一半时由甲方支付工程进度款的80%作为材料费，工程余款甲方必须在工程竣工后____日一次性付清余款。六、其他约定双方约定的其他工程内容：1、承包人在施工途中不能以任何理由增加合同单价：2、承包人在施工途中不能中途退场，如果自动不干，要求自动退场，发包人不予进行工程款的结算，并且在承包人不愿意施工后一天内必须全部清场，搬出所有自己所有的施工机械及施工工具、用具，所产生的一切费用由承包方自行负责，如果不搬出施工场地，产生如工期延误、建设单位的罚款等后果一切由承包方全部负责。七、工程质量用及施工要求1、承包人要严格遵照发包人要求及现行国家有关规范、规范及行业标准进行施工作业：杜绝一切违章作精品合同业。2、施工期间的一切质量、安全责任均由承包方全权负责，发包方不能承担任何经济及法律刑事责任。3、发包人应积极配合承包人的工程施工，如因发包人原因造成工程延误，责任由发包人负责，承包方不再负责，并由发包方负责承包方的一切经济损失。5、本合同其它未尽事宜部分，由双方另行协商，签订补充合同。八、本合同一式二份，经承、发包双方签字后生效，二份合同具有同等法律效力，双方各执一份，工完帐清自动换效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日建设工程施工承包合同范文3建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈x在跳马乡组建设的农家乐(以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目(以下简称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长计时工：每天大工170元天，小工150元天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400c高20c宽19c)砌精品合同成米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日返建设工程施工标准合同范本4现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢以下是小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。建设工程施工合同范文1甲方：乙方：依照《民法典》、《中华人