土方工程施工合同(2篇范例)

精品合同土方工程施工合同(2篇范例)【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“土方工程施工合同(2篇范例)”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！土方工程承包施工合同xx版1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三、承包价格：开挖、运输土方_____________元3(石砂)。四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。五、质量与施工要求：1.基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2.做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。3.回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。4.土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格否则承担整修、返工费用。六、安全要求：1.开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。2.严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。3.遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4.开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。5.雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。6.发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。七、结算方式：精品合同采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日土方工程承包施工合同标准范本2甲方(全称)：乙方(全称)：经双方协商一致，在平等自愿的基础上制定本合同条款，双方务必遵照执行。一、工程地点：二、工程范围及内容：三、工程造价：开挖、运输土方石砂量约万方，单价元方，总造价约万元。四、工期要求：按甲方提供的图纸要求尺寸进行开挖与平整，自________年____月____日开始施工，所有工程须于________年____月____日前完成，道路土方的开挖、运输、均需按图纸要求施工。五、质量与施工要求：1、园区、区内道路的开挖应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。2、道路做好水沟挖沟的位置、尺寸和标高符合设计要求。3、土方挖完后须经设计、建设(监理)公司、质监站检查符合要求后方为合格否则乙方承担整修及返工费用。六、安全要求：1、开工前乙方应做好工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责3、服从管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理精品合同4、开挖的土方应按指定的地点堆放，保证施工道路畅通5、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告道路管理人员。七、结算方式：采用汇款或现金支付形式，乙方所完成的工程按月验收，经过验收合格后的次日付清工程款。八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本协议书一式两份，甲方一份、乙方一份，经双方签字或盖章后生效。甲方：乙方：授权代表：授权代表：地址：地址：____日期：____日期