土方简易合同精选4篇

参考资料，少熬夜！土方简易合同精选4篇现今社会公众的法律意识不断增强，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是网友收集分享的土方简易合同精选4篇，仅供参考，大家一起来看看吧。土方简易合同【第一篇】托运方（甲方）：承运方（乙方）：合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：第一条运输任务由乙方负责河口区油区办孤岛管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。第二条合同期限自20xx年12月12日起至20xx年12月30日止。第三条运输起止地起始地：第四条运输车辆乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里第五条运费结算运费按元/方计算。本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。第六条运输质量和安全乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。第七条燃油供应乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。第八条运输管理1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现参考资料，少熬夜！场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。第九条争议的解决本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。第十条其他约定1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。托运方（签字）：承运方（签字）：签约日期：土方简易合同【第二篇】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)本着公平公正、平等互利的原则，经过甲、乙双方共同友好协商后，达成如下土方工程施工意向协议书：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地址：3、工程内容：二、开竣工日期1、开工日期：___年___月___日竣工日期：___年___月___日2、如遇下列情况工期按实际相应顺延：(1)因甲方原因引起的工期延误。(2)因遇人力不可抗拒的自然灾害(地震、台风、水灾及超常暴雨)而停工。三、质量标准：本工程质量等级定位合格。四、工程质量与验收1、乙方应认真按照建设标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查和检验。2、严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程必须当参考资料，少熬夜！时验收并签证，手续必须完备，否则视为无效签证。(隐蔽工程签证必须由甲方现场管理人员及造价部门人员、监理、乙方三方同时签字后有效)3、施工中经检查、验收发现工程质量不合格，乙方必须按要求返工、修改，并承担一切经济责任和由此造成的一切后果，因设计变更或甲方提出修改所发生的费用由甲方承担。4、乙方应按本工程的施工进度同步做好资料，乙方在进行下道工序施工前，必须及时通知监理和甲方现场管理人员对上道工序进行验收，确认合格签字后，方能进行下道工序施工。5、施工单位不服从监理和甲方现场人员管理，对发现的质量问题置之不理或不及时整改的，监理和现场管理人员有权拒签本月进度款;对情节较重的，甲方有权终止协议，更换施工队伍。五、承包方式：本工程意向性的由乙方承担施工，待前置审批手续完成后，由甲方进行公开招标，如乙方未中标，乙方应无条件的按照本协议的计价依据及方式办理结算和退场手续，不得计取其他的任何费用。六、计价依据及方式1、由甲方提供的本工程现状土方测量图纸。2、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-20xx)3、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-20xx)4、20xx年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表(结构-屋面)》5、20xx年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及基价表(土石方-地基处理-桩基础-预拌砂浆)》6、20xx年《湖北省建筑安装工程费用定额》7、省、市造价管理部门颁发的现行相关造价文件;8、主要材料按___年___月《武汉建设工程价格信息》及市场询价计取。9、工程总造价下浮;10、土方来源及弃土场由乙方自行解决，甲方不承担任何费用，运距不论远近均按7公里计算。11、青苗补偿按___元包干计算。12、工程施工中的用水用电均由乙方自行解决。七、协议价款及付款方式1、协议价款的结算方式：本协议价款采用固定单价方式确定，工程量实做实收，以勘察单位勘察的土方数量以及现场签证为准。2、支付方式：合同签订后七日内支付青苗补偿费元，工程每完成万元工程量时按其完成量的支付进度款，参考资料，少熬夜！经验收合格结算完毕后，一次性付清。八、工程的竣工与决算工程竣工后，乙方应在竣工验收前10天向甲方提交竣工验收报告和竣工资料。1、设计变更通知、变更图和工程洽商记录2、隐蔽工程记录、验收记录、各种试验报告等技术管理资料、隐蔽工程以甲方代表签证为准进入决算。3、工程竣工图(含电子版竣工图)4、工程竣工决算书5、工程竣工验收单九、安全生产、文明施工及施工协调问题1、乙方必须按照安全生产有关规定施工，采取严格的安全措施，确保工程施工无重大安全事故的发生。否则一切责任和经济损失均由乙方承担。2、乙方必须按照文明施工要求，保证施工现场的环境整洁与卫生，否则由此引发的事故均由乙方承担责任。3、施工协调问题：各施工单位周边的协调问题原则上由施工方负责解决，如遇困难较大者甲方协调解决。十、保修及违约责任1、本工程不得分包或转包，否则甲方有权终止协议，一切责任和经济损失由乙方承担。2、本协议一式捌份，甲乙双方各持肆份，自双方签字之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日土方简易合同【第三篇】甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它的国家法律、法规的规定，遵循建设部制定的标准合同文本有关的条款、规定，甲乙双方本着、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，本合同条款如下：一、工程名称和承包方式、内容1、工程名称：沔溪半岛住宅小区2、工程地址：上海市南汇区横沔镇3、承包范围：住宅基础、车库、人防工程的挖土、回填及内外运4、承包方式：包机械、车辆，包质量、包安全、参考资料，少熬夜！包工期、包申报费二、施工工期施工总工期为32天，其中挖土为25天，回填土为7天，具体开工时间以甲方通知为准，乙方根据甲方的总进度计划施工。三、结算单价1、地下人防及住宅基础挖土及外运，按每立方23元结算，基础回填及运进，按每立方12元结算。如人防底板有反梁采用小挖机，其机械费用则在结算包干单价之内。2、地下人防及住宅基础挖土、回填中产生多次挖土接力和回填，其产生的机械费用则在结算包干单价之内。3、挖土工程量计算，以甲乙双方共同测量的实际标高书面签证为准，其挖土前从原始标高和基础图纸埋深标高，方量按图纸按实结算。4、甲方结算款支付在住宅小区结构验收后分阶段付清，至20__年12月底。四、甲方权责1、甲方由2、负责协调好在施工过程中相关的施工、技术、质量，组织好有关部门进行验收和签证。3、在开工前，甲方按施工现场用电方案配备现场电箱。4、在施工过程中，乙方因机械、卸点等原因而延误工期，甲方有权中止合同，并进行工期经济处罚，另派其他人进行挖土、回填土。五、乙方职责1、乙方由代表，对乙方进行管理，为施工、技术、质量、安全总负责，负责好与甲方及监理、业主的联系，处理好现场的一切问题。2、乙方负责向有关部门办理好挖土和回填前的土方相关手续，做好保洁工作，其保洁范围从施工大门口起至卸点，乙方派专人进行保洁，如造成路面不整洁、污染而导致上级有关部门的经济处罚，其费用由乙方负责。3、在施工期间区域的道板、小配电箱、太阳灯由乙方负责。4、如在挖土、回填施工过程中，乙方达不到甲方的施工要求，如乙方因机械、定卸点等自身原因，造成延误工期，则乙方负担甲方的工期罚款，甲方中止合同，乙方无条件撤离工地，其产生的费用和责任由乙方负担。六、争议在履行合同中发生争议，双方本着友好、协商解决，参考资料，少熬夜！若协商不成，可向其它有关上级部门进行调解仲裁。七、其他1、另补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同未尽事宜，双方协商解决。3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：__________________年____月____日土方简易合同【第四篇】托运方：承运方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：承包范围及内容：本工程地下室土方挖运(包施工机械进出场费、路基箱费用、地下障碍物的破碎及外运费、施工道路，场内外菜地、坟墓、鱼塘、房屋拆除的建筑垃圾等清除、场内外和沿线道路保洁、文明施工、周边协调、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用)。甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。二、合同工期乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。合同工期：本工程于日开工，至年月日完工，共___个日历天。工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，每延误一天违约金为本合同总价款的1%计算，按天累计。遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述执行)：a.因不可抗力的影响;b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;参考资料，少熬夜！c.业主原因的工期调整。发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。发生不可抗力的费用承担：人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用;造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;所需清理修复工作的责任与费用由乙方承担。三、合同造价乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按现场实际测量数据结算。综合单价：工程量计算规则：挖土方体积均以挖掘前的天然密实体积计算。乙方在进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。四、甲方责任提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。在开工前甲方提供乙方施工所需的水准