建设工程合同样本（精编5篇）

参考资料，少熬夜！建设工程合同样本（精编5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设工程合同样本（精编5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程合同样本1建设单位（甲方）：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________咨询单位（乙方）：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为使____建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。第一条甲方应于____年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。第二条乙方根据甲方要求，对________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。第三条甲方根据国家主管部门规定的工程设计收费标准，承付乙方咨询费元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方____元，待乙方将设计任务书及匡算表交付甲方后____日内，再付给乙方____元。第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。第五条甲方的违约责任1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额罚款____。3、甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费；咨询工作尚未过半，按总咨询费的50%收费。第六条乙方的违约责任1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书参考资料，少熬夜！及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额罚款____。2、乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向甲方交付罚款。3、乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。第七条其他约定________________________________________本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同副本一式____份，分别交________建筑工程主管部门、建行____等单位各一份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同样本2______（以下简称客户）与_______（以下简称工程咨询单位）经过双方协商一致，签订本协议。一、客户委托工程咨询单位提供_____（列明委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。三、下列文件均为本协议书的组成部分：①委托函或中标函：②工程咨询服务协议书通用条件；③工程咨询服务协议书专用条件；④附件，即附件a___委托工程咨询服务范围；附件b_____客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务；附件c_____报酬和支付；⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付，工程咨询单位承诺按照本协议书的规定，承担附件a中议定范围内的咨询服务。五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务，客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种，向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项，作为履行服务的报酬。六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议，双方参考资料，少熬夜！应友好协商，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲裁地点在深圳或其他城市，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。七、本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本___份，双方各执___份。本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同样本3委托人（全称）：咨询人（全称）：根据《合同法》及国家有关法律法规，经过双方协商一致，就建设工程咨询相关事宜，签定本合作协议。一、委托人委托咨询人为工程建设项目提供以下咨询业务；（一）工程建设项目日常管理咨询：1、工程建设项目前期市场调研、项目建议书、可行性研究报告编审咨询；土地征用、招拍挂手续办理咨询；2、勘察设计阶段咨询：勘察设计单位选定、勘察设计合同审核、控规、修建性详细规划、建筑方案选型及优化比选、施工图设计阶段造价控制咨询；3、招标阶段咨询：招标文件审核、招标过程控制咨询；4、施工合同专用条款拟定、审核咨询；5、项目实施阶段管理咨询；6、项目后期评价咨询；7、建设项目其他相关咨询；（二）工程建设项目造价咨询：1、建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；2、建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核；3、建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；4、工程洽商、变更及合同争议的签定与索赔；5、编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。二、本合同的措词和用语与所属建设工程咨询合同条件及有关附件同义。三、下列文件均为本合同的组成部分；1.建设工参考资料，少熬夜！程咨询合同标准条件；2、建设工程咨询合同专用条件；3、建设工程咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程咨询业务。五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种，额度向咨询人支付酬金。六、本合同的建设工程咨询业务自年月日开始实施，自年月日终结。七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执两份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程合同样本4工程承包人：（简称甲方）劳务分包人：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于大浏公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着诚实信用的原则如实告知对方与合同直接相关的基本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。1、劳务分包人情况营业执照注册号：法定代表人：发证机关：经营范围：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：施工工程工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化（包括支架的基座砼）、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。参考资料，少熬夜！3、分包工作期限及进度控制分包工作期限：开始工作日期：20xx年7月30日，结束工作日期：20xx年11月30日。总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收规范》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定优良等级。5、图纸工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸1套。6、项目经理工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为。劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为唐贵军。7、工程承包人义务、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中项目部已把低压电送至桥的附近。、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备（吊车、泵车）；、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。8、劳务分包人义务、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工计划，完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，保证按时参考资料，少熬夜！完成任务。、劳务分包人全权委托本项目负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成计划工程，经工程承包人劝告后仍无明显改进，工程承包人有权调整其承担的工程任务，如仍然不能完成计划工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承担。、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否则，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。9、安全施工与检查、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对安全施工提出的`各项要求。、乙方应按甲方安全管理作业，遵守国家安全法律、法规和甲方的安全管理办法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，若引发安全生产事故，乙方承担全部责任及所有费用。、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施（如设密闭的安全通道）确保桥下行车安全，若引发事故和矛盾由乙方承担全部责任以及所有费用。10、安全防护按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方安全施工技术交底和相关要求进行各种安全防护。11、事故处理按照国家、地方的相关法律法规执行。12、保险按照国家、地方的相关法律法规执行。参考资料，少熬夜！13、承包工作内容按照本协议工程业主技术规范和图纸要求完成本桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化（包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm）的所需人工以及机具。、支架工程：提