建设工程施工合同【汇编4篇】

好文供参考!1/13建设工程施工合同【汇编4篇】【引读】这篇优秀的文档“建设工程施工合同【汇编4篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！建材购销合同【第一篇】甲方：____________联系电话：________________________乙方：____________联系电话：________________________依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利和义务，双方就甲方采购乙方材料设备事宜协商一致，签订本合同：第一条、工程概况、产品清单、材料产地1、工程名称：__________________2、工程地点：__________________3、产品名称、型号、数量、金额详见附表第二条、交货时间、交货地点及方式1、交货时间：合同生效之日起______天内乙方按甲方数量供货到工地甲方指定地点。好文供参考!2/132、交货地点及方式：由乙方负责将产品运至工程所在地甲方指定地点，并对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸等过程的安全，并承担该过程中产品的毁损、灭失等风险。乙方保证在确认产品因运输、装卸过程中发生损坏或短缺后，按甲方要求给予调换和补齐缺件。第三条、合同价款及付款方式1、甲方预付乙方货款订金，到帐后双方确认单价后______天内乙方即将货物运至甲方指定地点。2、产品安装验收合格后______个工作日内付清余款，甲方须付清乙方货物余款后，乙方即把全额货款发票交予甲方。第四条、产品的防护与包装1、包装坚固可靠，箱外有标记，箱内有完整的装箱单，要适合汽运和吊装，具有防潮、防震、防腐蚀措施，保证产品在运输途中不损坏。2、产品包装箱必须标识清楚，应能从外包装的标识上明确识别箱内产品的名称、数量、规格、型号、重量以及在图纸上的标识号等内容。每件产品的零部件或备品备件必须单独包装并明确标识后和对应的产品一同装箱。3、产品发货前应电话通知甲方和配合安装的施工好文供参考!3/13单位，得到确认后再发货。若因乙方未取得甲方确认提前发货到现场，产生的保管和保护责任和费用由乙方4、产品到达现场后的卸车由乙方负责。乙方应承担由于其包装不符合合同要求而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等责任。第五条、随机文件1、出厂证明等相关证件。2、到货详细产品清单。第六条、检验及验收1、产品质量等级：合格。2、乙方承诺其向甲方销售的产品均符合国家的质量要求和规范，如甲方所用产品发现质量问题，均由乙方负责更换，但因甲方不当使用或人为造成的而使产品损坏的，乙方不承担责任，费用甲方自理。第七条、质量保证及售后服务1、乙方对质量负责的条件：快速接头质量标准按快捷厂标。2、乙方保证其提供的产品是全新的未曾使用过的，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。甲方应保证其产品经过正确的安装、正常操作和保养，乙方方可保证产品寿命期内运转良好。3、乙方保证按________________________体系保好文供参考!4/13证能为甲方提供高质量的产品和完善的售后服务4、以上产品乙方不负责给甲方安装，快捷接头乙方派技术人员现场指导，乙方要按快捷管业安装规范操作施工。第八条、违约责任1、乙方违约责任:乙方无法按照合同规定时间交货，每逾期一日，向甲方支付违约金人民币____________元；逾期交货超过______日，甲方有权单方解除合同，乙方按合同总价的向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。2、甲方违约责任：甲方在交货时间内对乙方的合格货物拒绝接收或因甲方原因需要整批退货一律不退。每逾期一日，向乙方支付违约金人民币____________元；如甲方未能按照合同的规定付款，逾期每日按照合同总金额的______%计算支付乙方违约金，并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失。第九条、争议解决方式在执行本合同中发生的或与本合同有关的所有争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，依法向合同签订地的仲裁机构或人民法院申请仲裁。第十条、其他1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保质期好文供参考!5/13满后自行终止；2、本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。3、合同有效期限：自签订合同之日起至本合同双方所有权利义务履行完毕止；4、合同一式______份，甲乙双方各执______份，每份均具同等效力。5、本合同及合同附件具同等法律效力。合同附件包括：甲方（签章）：______________乙方（签章）：______________________年______月______日________年______月______日建材购销合同【第二篇】供货方：（以下简称供方）需货方：（以下简称需方）供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：第一条、产品第二条、供货日期：从20xx年6月15日起至本工好文供参考!6/13程竣工完成日止。期间送货以需方通知为准（需提前三天通知）。第三条、质量要求：供方在需方用货前提供货物样品，由供方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档，供方供给需方同样质量的产品。第四条、货款及费用等付款及结算办法：1、交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担，并由供方负责卸车。2、交货地点：都尉街道办事处3、结算方式：第五条经济责任（一）供方应负的经济责任1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。2、供方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。如需方需要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的好文供参考!7/135%的罚金。（二）需方应负的经济责任1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或使用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。第六条产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。第七条如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前天与供方协商。第八条本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。第九条任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第十条本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同好文供参考!8/13签订地人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。第十三条本合同一式份，由甲、乙双方各执份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：21年10月1日21年10月1日建材购销合同【第三篇】甲方（需方）：________________________乙方（供方）:________________________根据《________》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条所购建材基本情况单位：____元/套总价合计人民币（大写）________万(写)：￥___________元质量标准：交货时间：好文供参考!9/13交货地点：第二条验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后一日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。第三条付款方式及。时间：双方约定以第一种方式支付价款。购销合同（一)签定合同时，买方支付(定金/预付款）40万（定金不得超过总价款的_____%），货到验收后一次性支付余款:第四条：违约责任（一）卖方违约责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合伺约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款____%的违约金；迟延交货一日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。（二）买方违约责任：1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款____%的违约金；2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此好文供参考!10/13给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。第五条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。其他约定事项：第六条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。甲方（公章）：___________________________乙方（公章）：_______________________________________年__________月__________日____________年__________月__________日建材购销合同【第四篇】甲方（需方）：________________________乙方（供方）:________________________根据《___________》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。一、产品的名称规格单价数量及其它：模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提好文供参考!11/13供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。二、乙方供应产品或原材料必须满足：1、达到四川省相应的质检验收标准；2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；3、有产品合格证明书或相关文件。三、供货时间、运输1、甲方应提前____天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）四、货款支付方式和时间计算货款方式及付款约定：货到工地_____个月后_____个工作日内付清此次货款。五、甲方的违约责任1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款_____%的违约金。2、甲方逾期付款的，应按_______银行有关延期付好文供参考!12/13款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。六、乙方的违约责任1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。3、乙方逾期交货的，应比照__________银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。七、不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或