施工合同实用4篇

参考资料，少熬夜！施工合同实用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“施工合同实用4篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！工程施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：安装消防烟感、喷淋系统（进口材料费另算）。承包方式：包工包料。工程质量：按提供消防施工图纸要求及消防安装规范。合同价款（人民币大写）：保修期：壹年。第二条甲方工作开工前两天，向乙方提供以确认的施工图至少一份，并向乙方进行交。向乙方提供所需的水。电。并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请。批件等手续。指派_________为甲方驻工地代表，负责合同履行合同。对工程质量。进度进行监督，办理验收。变更。登记手续和其他事宜。配合乙方做好一切现场协调处理工作，如工作门的开启。已密封查线口的拆封（并承担相应费用）。第三条乙方工作参加甲方组织的施工图纸现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质。保量。按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。提供施工人员的各种证件复印件。严格执行施工规范。安全操作规程。防火安全规程。环境保护规定。第四条关于工期的约定甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意。因甲方未按约定完成其工作，影响工期，工期顺延。参考资料，少熬夜！因设计变更或非乙方原因造成的停电。停水。停气及不可抗力因素影响，工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定本工程以施工图纸。作法说明。《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。本公司施工部分，保证验收。如果因甲方的违章建筑，造成消防验收不过关，本公司概不负责。由甲方公司全权负责消防验收的后续问题。第六条关于工程价款及结算的约定合同签订后进场甲方先支付给乙方总工程款的50%。计________。当消防工程完工后。甲方再支付给乙方总工程款的45%。计________。当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的5%。计清。第七条有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。乙方在施工期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》。《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规。规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此而来的一切经济损失。第八条违约责任由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款，所致后果由甲方承担。因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条争议或纠纷处理本合同履行期间，若双方发生争执，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。甲方（盖章）：乙方：代表：参考资料，少熬夜！代表：（签名）：单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：签约日期：____年___月___日签约日期：____年___月___日施工协议书2合同编号：20_______________签约双方：发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同，双方共同遵守：一、工程概况：（一）施工内容：等。（二）施工地点：（三）工期要求：工程定于________年____月____日开工，________年____月____日竣工。二、工程费用：工程暂定合同价元（大写:万元整）（工程造价最终以审计为准）三、资料和提交：1、本合同签订之日起，乙方按甲方指定施工内容进行施工。四、工程款结算依据及价款确定：1、结算依据：施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。2、工程结算：工程最终结算价根据业主、监理（如有时）施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量，按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取；、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取，如《工程造价信息____区价格参考资料，少熬夜！信息》中没有的材料，按业主根据市场调查签认价格计取。结算总价扣除主材（主材参照川建造价发2075号约定为：钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料）后下浮7%为合同最终结算价；工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。五、付款方式：1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%3、质保金为审定总价的5%，在质量责任缺陷通知期（12个月）满后____日内（无息）付清。六、工程质量及验收：本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。七、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物；八、乙方的责任：1、按照第一条（二）项中所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，无偿修理。九、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用，并由乙方自行负责看管。4、承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。5、承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场，并支付违约金。6、承包人进入现场施工，应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造参考资料，少熬夜！成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定；负责处理附近居民对施工环境的意见及建议。8、承包人提交的竣工结算，经委托的审核单位审核后，如结算最终审减率大于5%，则审减金额大于5%以上部分的审计费（按审减额的3%计算）用由承包人承担。十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效，以作为法律依据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，则由违约方承担全部责任。十二、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方法定代表人：乙方法定代表人：甲方委托代理人：乙方委托代理人：甲方盖章：_______乙方盖章：____日期：______________________工程施工合同3甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，___镇人民政府将___汽车博览园基础设施建设工程中，从___集团办公大楼前至___重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给___市___房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称：___基础设施高压电力线路工程。二、工程内容：从___集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。三、工程地点：___汽车博览园。四、工期：共计90天：20___年8月29日至20___年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥元）。参考资料，少熬夜！第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。第四条工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。二、质量评定部门：___市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条验收甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、参考资料，少熬夜！审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条工程预付款本工程开工前不预付工程款。第七条工程款支付一、工程款支付方式：支票。二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期：工程施工合同4甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。一、工程地点：二、工程内容：三、工期要求：开工时间为：四、工程款结算及付款方式1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算（包括两边封挡）单价每平方米xxx五、甲方驻工地代表：六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲