正规工程居间合同

精品合同正规工程居间合同【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“正规工程居间合同”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！正规居间工程合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项工程名称：_______________________________________工程地点：_______________________________________工程内容：_______________________________________工程开竣工日期：________年____月____日至________年____月____日。第二条、工程承包范围承包范围:乙方包工，包料。第三条、发包人工作甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算工程总价：大写_________________________________结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。乙方材料及工人进场再付工程款___%大写__________元工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。工程结束三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。精品合同第六条、由于以下原因造成竣工日期推迟和延误，工期相应顺延。不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进行。第七条、违约责任除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承担赔偿责任。甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承担。第八条、争议解决方式本合同在执行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方：乙方：________年____月____日________年____月____日