建设部建设工程施工合同【汇编4篇】

参考资料，少熬夜！建设部建设工程施工合同【汇编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“建设部建设工程施工合同【汇编4篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！建设工程施工合同【第一篇】发包人（全称）：___承包人（全称）：___根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：___道路硬化工程硬化面积约___平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为__万元。二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格（由村两委组织邀请专业人员验收），必须做到安全生产，文明施工。2、村内主干线路面按四级公路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。①水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度以上。②施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必须采用碎石，并符合国家有关标准规定，根据材料各项指标和水泥的实际标号，选择配合比（水泥要有出厂证明、质保单）；施工中试验规程应严格按《公路工程水泥混凝土试验规程》，不合格材料不得进场施工。③路面应采取横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。④混凝土铺筑后按施工规范要求养护；混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。⑤工程档案资料及试验资料送___村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必须严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必须无条件返工，承担返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚15CM单价为40元/平方米；工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%；工程全面完成，经验收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金；暂扣10%作为工程质保参考资料，少熬夜！金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施：1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子详细名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发现擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必须接受发包人的监督员监督，接受整改意见。八、安全责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物；施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必须持证上岗（三员三证齐全），并做好安全保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身安全和行车安全、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的《建筑工程质量管理条例》等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份，___办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20__年_月__日合同订立地点:___本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）___承包人:___代表：住所:电话:电话：2022建设工程施工合同【第二篇】甲方：_________乙方：_________经甲乙双方共同协商，本着诚信互利的原则，就广告代理达成如下协议：一、甲方委托乙方代理上海__公司广告业务，代理办法执行《上海__公司广告代理实施办法》（后简称；办法；）规定。参考资料，少熬夜！二、甲乙双方必须遵守《广告法》以及相关政策法规，未经双方书面同意，任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。三、乙方不得损害上海__公司的信誉，不允许用弄虚作假等不法手段欺骗客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为，甲方有权取消其代理资格，并保留法律诉讼的权利。四、甲乙双方签定的广告合同，乙方按合作协议扣除代理费后，须将播出款项转付甲方指定的银行帐户。五、乙方所代理的广告，按上海__公司正在执行的广告收费标准执行。六、乙方应按甲方的要求把广告要求和广告资料提前发送到上海__公司，广告发布后甲方提供广告样张给乙方，具体事宜按《上海__公司广告投放说明》办法处理。七、合同付款说明：1、遵守先付款后发布的原则。2、的确无法做到发布前付款，须在广告发布前支付30%的发布费，余款须在广告发布5个工作日内付清。3、违反以上款项，视为违约，甲方有权终止其广告播出。逾期1天，追缴拖欠款5%的滞纳金。八、如遇特殊情况广告不能按时播出，甲乙双方需及时协商解决。九、在合同的落实和执行中，有关合同和协议条款确需修订，须经双方协定。十、未尽事宜，甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。一、协议、合同均需遵守中华人民共和国经济合同法及广告法等有关法律条款。二、代理期限为：________年______________月______________日至________年______________月______________日。三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。（甲乙双方签章）甲方（广告客户或代理单位）：_____________________地址：_______邮码：_______电话：_______法定代表人：_______职务：_______乙方（广告发布单位名称）：_____________________参考资料，少熬夜！地址：_______邮码：_______电话：_______法定代表人：_______职务：_______建设施工合同协议书【第三篇】发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了明确甲。乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上，结合本工程具体实际，经双方协商同意，签订本工程合同，以便共同遵守。第一条工程概括一﹑工程名称﹑地点和内容1﹑街道路亮化照明工程2﹑工程地点:3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试。二﹑开﹑竣工时间1﹑开工日期:20xx年7月20日2﹑交工日期:20xx年8月30日三﹑质量等级:优良四﹑合同条款工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币五﹑工程承包范围及承包方式1﹑承包范围:所有工程（灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等）的施工，安装和调试。2﹑本工程价款为优良工程条款，当工程竣工验收达到优良标准时，在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关部门协商，如仍未能达成一致时，可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。4﹑全合同不得转让，未尽事宜，由双方另作协商并签订书面协议，协商内容经双方签字﹑盖章后，与本合同有同等法律效力。5﹑本合同一式六份（正本两份﹑副本四份），甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效，分送有关部门。6﹑本合同签定时间:20xx年七月二十日7﹑本合同签定地点:参考资料，少熬夜！建设单位（盖章）施工单位（盖章）电话:电话:法定代表人（盖章）法定代表人或其授权人（盖章）建设施工合同协议书【第四篇】尊敬的审判长、审判员，我依法接受原告杭州某工程公司的委托担任其诉讼代理人，出庭参与诉讼活动，现就其与被告福州某公司建设工程施工合同纠纷一案发表如下代理意见：一、关于厦门某地水泥中转站建设项目工程工期顺延的原因主要是1、被告要求暂停施工。2、被告逾期支付工程进度款。3、因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工程变更。4、被告逾期供电。5、工程量增加。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当全部由被告承担。1、被告要求暂停施工20xx年12月5日原被告签订厦门某地水泥中转站建设项目工程合同书，20xx年12月14日被告支付预付款，工程正常开工建设。20xx年4月23日，被告以厦门市正对厦门某地港区重新规划、为考虑不确定因素之风险、减少可能造成的不必要损失为由，单方面通知原告暂缓施工，并同意将合同工期延长因延迟付款的相应天数。证据1、4、412、被告逾期支付工程进度款在20xx年2月7日桩基工程完工，3月12日，厦门市建筑工程检测中心有限公司出具了桩基检测报告，原告开始了土建施工。被告却未按约支付第三笔进度款，并且该第三笔进度款逾期达302天（自至）。证据1、113、被告逾期支付工程进度款在20xx年9月10日原被告双方签订补充协议，将工期约定为自该补充协议生效之日起算150个日历日，付款方式按原合同约定付款。但被告在20xx年12月20日应当支付第5笔进度款至20xx年4月24日实际付清之日共逾期达126天。证据114、被告逾期支付工程进度款原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分别与各设备供应商订立合同并支付了相应款项，由于被告未能按约支付第6笔工程进度款，导致原告不能向各供货商支付货款，被告为避税考虑，提出签署三方协议，由各供货商向其开具增值税发票才解决主要设备的供货。以原告与三供货商合同约定20xx年2月10日发货至20xx年7月20日订立三份三方合同权利义务转移计算，被告付款逾期至少超过160日。由此导致工期顺延及原告窝工损失的责任应当由被告承担。证据2、8、9、11、195、因被告单方面原因导致工程部分项目设计及工参考资料，少熬夜！程变更因被告方原因，被告在施工过程中多次要求对部分设计进行变更，在20xx年1月20日将原设计的砖混结构固定式的空压机房变更为钢结构的机房，20xx年9月10日提出水泥输送管道泊位栈桥边缘需向上(下)移位，长度约15到20米。因此，因可归责于被告的设计变更和等待设计方案必然导致工期顺延和停工。证据13、226、被告逾期供电原被告在原合同中已约定由被告提供电源，20xx年4月22日，原被告与土建分包商签订会议纪要，再次明确工程电源由被告在20xx年5月30日提供，系统调试在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供电，而原告早已于20xx年9月25日完成全部安装。被告供电逾期至少达137天（自至）。同时也证明被告对该工程的生产使用不可能早于20xx年10月14日。即便因原告原因导致工程逾期，也不会对被告使用该工程产生任何损失。证据1、20、21、23、24、25，法院向翔安供电局调取的供电合同、现场施工单等证据。7、被告逾期供电厦门某地水泥中转站最终在20xx年9月25日安装完毕，由于被告逾期至20xx年10月14日才供电，导致工程在20xx年10月31日才通过重车测试和投入使用。依法应当认定20xx年9月25日为厦门某地水泥中转站工程竣工之日。证据418、工程量增加在20xx年3月13日，原被告双方协议增加了散装自控系统及控制柜增改合同、库底电气控制迁移工程合同、栈桥管道及桥架敷设工程合同、陆域供电点安装工程合同、网络电话监控控制系统增设工程合同等5个补充合同总价为100万元，工期明确约定为配合厦门某地码头水泥中转站工程工期完工。因被告未及时确认新增工程导致停工和工程量增加必然导致工期顺延。证据14、159、工程量增加20xx年4月28日原被告双方协商增加水泥中转站库下砌体工程，合同金额为115000元，工期约定30日并需配合生产线施工进度施工，工期延误一天须支付违约金120元。工程款的支付方式为验收合格并收到发票后10日内支付百分之95，其余作为质保金在一年质保期满后支付。而被告已按约支付了该合同金额百分之95等事实证明了被告认可工程施工进度及工程工期顺延的责任在被告方的事实。证据1810、法律依据中华人民共和国合同法第二百八十三条发包人的