小区智能工程合同(3篇范例)

精品合同小区智能工程合同(3篇范例)【前言导读】刀客网友为您整理编辑的“小区智能工程合同(3篇范例)”精选优质范文，供您参考学习，希望对您有所帮助，喜欢就下载支持呢！小区智能化系统工程建设合同1下载全文加入我的收藏南京合同事务律师推荐更多董志强刑事辩护团队律所：江苏天煦律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师朱志军律所：江苏永衡昭辉（盐城）律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师姜淼律所：北京市中银（南京）律师事务所区域：江苏/南京擅长合同事务咨询该律师您可能感兴趣其他人还看过0人看过法院强制执行申请书范文0人看过产品购销合同文本0人看过民事答辩状范文1人看过证人出庭申请书0人看过追加第三人申请书2人看过2021年物业劳动合同范本1人看过工作合同书1人看过安全保卫的合同书范文0人看过法院强制执行申请书范文0人看过产品购销合同文本0人看过民事答辩状范文1人看过证人出庭申请书0人看过追加第三人申请书2人看过2021年物业劳动合同范本1人看过工作合同书1人看过安全保卫的合同书范文相关咨询精品合同更多如何处理建设工程合同纠纷郑州大棚建设项目不给工程款怎么办？签订工程合同的注意事项有哪些小区智能化系统工程合同书2甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一部分工程概况1、工程概况1．1工程名称：_________小区智能化系统工程1．3工程内容1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目精品合同或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。第二部分工程承包范围2、工程承包范围2．1承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。第三部分合同总额、承包方式及合同文件组成3、合同总额及承包方式3．1合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。3．2承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。3．3特别说明1）在本次智能化系统建设中，所有子系统中所涉及的顾地牌pvc管价格均由甲方提供，若价格发生变化，以最终价格为准，补差价（如单价高于合同价，甲方补高出部分差价）。2）在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔?80pvc管道。3）合同中有不可预见因素，若发生增减项，双方补签增、减项合同，一起构成本合同的有效组成部分。4、组成合同的文件4．1本合同4．2_________小区智能化系统招标书4．3_________小区智能化系统工程技术解决方案书4．4_________小区智能化系统工程设备清单及报价4．5_________小区智能化系统工程施工组织方案4．6中标通知书4．7图纸4．8双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分第四部分词语定义5、词语定义5．1甲方（发包人）：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得精品合同该当事人资格的合法继承人。5．2乙方（承包人）：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。5．3项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。5．4监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。5．5工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。5．6工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。5．7合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。5．8追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。5．9费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。5．10工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。5．11开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。5．12竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。5．13图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。5．14施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。5．15书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。5．16违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。5．17索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。5．18不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第五部分施工组织计划及工期6、施工组织计划及工期精品合同6．1根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为_________日历天（公历日）。开工日期：_________年_________月_________日（以开工报告为准）；竣工日期：_________年_________月_________日（一次预埋随土建；二次预埋及安装调试随装修）。6．2进度计划1）甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书（已提供），经甲方确认后方可施工。2）承包人（乙方）应在每月25日前，将当月的工程进度计划提交工程师，工程师应在xxx日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。3）承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。7、开工及延期开工7．1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。7．2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。8、暂停施工9、工期延误9．1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：1）发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸；2）发包人未能按合同的约定提供开工条件；3）发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；4）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；5）设计变更和工程量增加；6）一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；7）由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误；8）不可抗力；9）双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情精品合同况。9．2承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。10、工程竣工10．1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。10．3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第六部分双方一般权利和义务1、工程师权利与义务11．1如实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。姓名：_________职务：_________发包人委派的职权：_________需要取得发包人批准才能行使的职权：_________工程师应按合同约定行使职权，发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。11．3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师：姓名：_________职务：_________发包人委派的职权：_________（其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。）11．4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。1．5除本合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。2、工程师的委派和指令12．1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。精品合同工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。12．3工程师应按合同约定，及时向承包人提供